甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025建筑工程分包协议书合同书范本
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.合同双方
2.1分包方
2.2总包方
3.工程概况
3.1工程名称
3.2工程地点
3.3工程规模
3.4工程工期
4.工程内容
4.1工程范围
4.2工程量清单
4.3工程图纸
5.分包方责任
5.1施工质量
5.2施工安全
5.3施工进度
5.4施工材料
5.5施工设备
6.总包方责任
6.1工程进度款支付
6.2施工现场管理
6.3工程验收
6.4工程保修
7.合同价格
7.1分包价格
7.2付款方式
7.3付款时间
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.违约责任
9.1违约情形
9.2违约责任
9.3违约赔偿
10.合同解除
10.1合同解除条件
10.2合同解除程序
10.3合同解除后果
11.合同生效
11.1合同生效条件
11.2合同生效时间
12.合同变更
12.1合同变更程序
12.2合同变更内容
12.3合同变更效力
13.合同终止
13.1合同终止条件
13.2合同终止程序
13.3合同终止后果
14.其他约定
14.1法律适用
14.2通知方式
14.3合同份数
14.4合同附件
第一部分：合同如下：
1.定义与解释
1.1定义
1.1.1“分包方”指承担本工程部分施工任务的乙方。
1.1.2“总包方”指负责本工程整体施工任务的甲方。
1.1.3“工程”指本协议书约定的施工内容。
1.1.4“工程图纸”指甲方提供的施工图纸及设计文件。
1.1.5“工程量清单”指双方确认的工程量清单。
1.2解释
1.2.1本合同中出现的术语，除非上下文另有说明，否则均按照行业通用含义进行解释。
2.合同双方
2.1分包方
2.1.1分包方全称：_______
2.1.2分包方法定代表人：_______
2.1.3分包方地址：_______
2.2总包方
2.2.1总包方全称：_______
2.2.2总包方法定代表人：_______
2.2.3总包方地址：_______
3.工程概况
3.1工程名称：_______
3.2工程地点：_______
3.3工程规模：_______
3.4工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日
4.工程内容
4.1工程范围：_______
4.2工程量清单：
4.2.1项目一：_______
4.2.2项目二：_______
4.2.3项目三：_______
4.3工程图纸：甲方提供的施工图纸及设计文件，详见附件。
5.分包方责任
5.1施工质量：分包方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
5.2施工安全：分包方应采取有效措施，确保施工安全，防止事故发生。
5.3施工进度：分包方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。
5.4施工材料：分包方应使用符合合同约定的材料，确保材料质量。
5.5施工设备：分包方应使用符合要求的施工设备，确保施工顺利进行。
6.总包方责任
6.1工程进度款支付：总包方应在合同约定的时间内，按照工程进度和工程量清单支付进度款。
6.2施工现场管理：总包方应负责施工现场的整体管理，确保施工顺利进行。
6.3工程验收：总包方应按照合同约定的时间进行工程验收，并按照国家及行业相关标准和规范进行验收。
6.4工程保修：总包方应按照合同约定提供工程保修服务，确保工程使用期间的质量。
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。
8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决机构
8.2.1双方同意将争议提交至_______仲裁委员会仲裁。
8.3争议解决程序
8.3.1争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会应指定仲裁员组成仲裁庭。
8.3.2仲裁庭应在收到仲裁申请书之日起_______日内组成。
9.违约责任
9.1违约情形
9.1.1分包方未按合同约定完成施工任务或质量不达标的；
9.1.2总包方未按合同约定支付进度款的；
9.1.3任何一方未按合同约定履行其他义务的。
9.2违约责任
9.2.1违约