旋挖钻孔灌注桩承建合同7篇
篇1
合同编号：[合同编号]
甲方（发包方）：[甲方名称]
乙方（承包方）：[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的[工程名称]旋挖钻孔灌注桩工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：[工程名称]
2.工程地点：[工程地点]
3.工程内容：旋挖钻孔灌注桩施工
4.工程造价：[工程造价]
二、承包方式
1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括施工所需的人工、材料、机械及附属工具等。
2.乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，按照现行的施工规范、操作规程及验收规范组织实施施工。
3.乙方应确保施工质量、进度和安全，按照甲方的要求完成施工任务。
三、工期要求
1.本工程计划开工日期为[开工日期]，计划完工日期为[完工日期]。
2.乙方应在计划开工日期前做好施工准备工作，并按照计划工期完成施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
3.甲方应根据实际情况为乙方提供必要的施工条件和支持。
四、质量要求
1.乙方应确保施工质量符合现行施工规范、操作规程及验收规范的要求。
2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行检查。如施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或返工。
3.乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，确保工程质量达到优良标准。
五、安全要求
1.乙方应确保施工过程符合现行安全规范的要求，采取有效的安全防护措施，防止各类安全事故的发生。
2.甲方有权对施工过程中的安全措施进行监督，对存在的安全隐患提出整改要求。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
3.乙方应积极配合甲方的安全检查和监督工作，确保施工过程的安全顺利进行。
六、付款方式及结算方式
1.甲方应在合同签订后支付乙方合同总金额的[预付款比例]作为预付款。预付款在结算时扣除。
2.乙方应按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务。如施工任务完成并经过甲方验收后，甲方应根据结算结果进行结算并支付剩余款项。
3.结算方式：根据合同约定的计价方式和实际完成的工程量进行结算。具体结算方式可参照合同条款执行。
4.甲方应在结算后尽快完成款项支付，确保乙方的合法权益得到保障。如因甲方原因造成款项支付延误，甲方应承担相应的违约责任。
七、违约责任及赔偿标准
1.如因甲方原因造成合同无法按时履行或无法履行，甲方应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿标准可参照合同条款执行。
2.如因乙方原因造成合同无法按时履行或无法履行，乙方应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准可参照合同条款执行。
3.在合同履行过程中，如存在其他违约行为，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。具体赔偿标准可参照合同条款执行。
4.甲方和乙方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的纠纷和争议。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷和争议。在诉讼过程中，双方应提交相关证据材料以证明自己的主张。法院将根据相关法律法规的规定进行审理并作出判决结果。判决结果对双方具有法律约束力，双方应履行判决结果所确定的义务并承担相应的法律责任。
篇2
合同编号：XXXX-XXX-XXX
甲方（委托方）：XXXX有限公司
乙方（承建方）：XXXX建筑有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行旋挖钻孔灌注桩承建事宜，达成以下协议：
一、工程概况
工程名称：XXXX旋挖钻孔灌注桩工程
工程地点：XXXX
二、合同双方的权利和义务
1.甲方权利和义务
甲方应负责提供施工所需的水、电等资源，并确保其稳定供应。
甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。
甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.乙方的权利和义务
乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务。
乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工安全。
三、合同价格及支付方式
1.合同价格
本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX），该价格包含所有材料、设备、人工等费用。
2.支付方式
甲方应在本合同签