有关零星工程施工合同8篇
篇1
发包方（甲方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。
承包方（乙方）：XXX，联系方式：XXXX，位置：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：XXXX
2.工程地点：XXXX
3.工程承包方式：XXXX
4.工程范围和内容：XXXX
第二条工程期限
1.本工程合同工期为XX天，从XXXX年XX月XX日开始施工，到XXXX年XX月XX日竣工验收。
2.乙方在签订合同后，按照合同约定的时间进场施工。如因乙方原因造成工程不能按时开工或中途停工，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程价款与支付方式
1.本工程合同总价为人民币XX元（大写：XX元）。其中设计费为人民币XX元（大写：XX元），施工费为人民币XX元（大写：XX元）。具体金额根据施工图纸和现场签证确定。
2.乙方在签订合同后，应提交相应的发票和结算资料，甲方在收到发票和结算资料后XX个工作日内支付款项。如因乙方原因造成结算资料不齐全或发票开具不正确，甲方有权拒绝支付款项。
3.乙方在施工中应严格控制成本，确保工程质量达到合同约定的标准。如因乙方原因造成工程质量不合格或超出预算，乙方应承担相应的违约责任。
第四条双方责任与义务
1.甲方责任与义务：
负责办理施工所需的全部合法手续。
负责提供施工所需的水、电等基础设施。
负责协调施工过程中的相关事宜。
按照合同约定支付款项。
2.乙方责任与义务：
负责按照施工图纸和现场签证进行施工作业。
负责施工过程中的质量、安全、进度等管理工作。
确保施工质量达到合同约定的标准。
按照合同约定提交结算资料并开具发票。
第五条违约责任与赔偿损失
1.乙方在施工中如因自身原因造成工程质量不合格或超出预算，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2.甲方在收到发票和结算资料后如未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
3.如因乙方原因造成工程中途停工或逾期竣工，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4.双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。如因违约造成对方损失，应赔偿损失。
第六条合同生效与终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，确保工程的顺利进行。
2.如因不可抗力或其他原因需要终止合同，双方应协商达成一致意见后终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。
第七条争议解决与管辖法院
1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中与争议无关的其他条款。如因争议导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案或依法解除合同。
3.本合同适用中华人民共和国法律、法规及规章。双方一致同意由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖本案。如有任何争议或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
篇2
甲方（发包方）：__________
乙方（承包方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：__________
2.工程地点：__________
3.承包范围：__________
4.承包方式：__________
第二条工程期限
1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。
2.因不可抗拒因素或因甲方原因造成工期延误，乙方不承担任何责任，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式
1.本工程总造价为人民币XX元。
2.支付方式：__________
第四条工程质量及验收标准
1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量达到优良标准。
2.乙方必须严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经甲方有关人员验收合格后，方可进行下一道工序施工。
3.乙方必须做好施工记录，详细记录施工过程中的重要环节