维修改造合同范本7篇
篇1
合同编号：XXXX
乙方（施工单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房屋维修改造事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：XXXX房屋维修改造工程
2.工程地点：甲方房屋位于XXXX
3.工程内容：对甲方房屋进行整体维修改造，包括墙面、地面、屋顶、门窗等部位的维修及装饰。
二、工程期限
1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日
2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日
3.如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。
三、工程造价及支付方式
1.工程造价：人民币XX元（大写：XX元整）
2.支付方式：甲方应在工程开工前向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX元整）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
3.乙方应在收到预付款后按照合同约定及甲方要求开始施工。
四、工程质量及验收标准
1.乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。
2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关验收资料。甲方应在收到通知后尽快安排验收。
3.如工程质量不符合标准或存在安全隐患，甲方有权要求乙方返工或整改。
五、违约责任及赔偿标准
1.乙方如未按照合同约定日期开工或竣工，应支付违约金人民币XX元（大写：XX元整）给甲方。
2.乙方在施工过程中如因自身原因造成工程质量不符合标准或存在安全隐患，应负责返工或整改，并承担相应费用。给甲方造成损失的，应予以赔偿。
3.甲方如未按照合同约定支付预付款或剩余款项，应支付违约金人民币XX元（大写：XX元整）给乙方。给乙方造成损失的，应予以赔偿。
4.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：XXXX
乙方（签字/盖章）：XXXX
日期：XXXX年XX月XX日
篇2
甲方（业主）：_________
乙方（施工单位）：_________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方物业的维修改造工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程期限：自合同签订之日起至_________止。
二、工程造价及付款方式
1.工程总造价为人民币_________元整（￥_________）。
2.甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的_________%作为预付款。
3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的剩余款项。
4.乙方需提供正规发票作为收款凭证。
三、工程质量及验收标准
1.乙方需按照《建设工程质量评价标准》及甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2.甲方在接到乙方提交的验收申请后，将于_________天内组织人员进行验收。
3.验收时，乙方需提供完整的工程资料及验收报告。
4.验收合格后，甲方需签署验收合格文件。
四、工期延误及违约责任
1.如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
2.甲方需按照合同约定及时支付乙方工程款，如因甲方原因造成工期延误，甲方需承担相应的违约责任。
3.如因不可抗力因素造成工期延误，双方需协商解决。
五、其他约定事项
1.甲方需为乙方提供必要的工作条件和支持，确保工程顺利进行。
2.乙方需确保施工过程中的安全环保工作，如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方需承担相应的责任。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。
4.如因本合同产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（业主）：_________（签字/盖章）
乙方（施工单位）：_________（签字/盖章）
日期：_________年_________月_________日
篇3