市政工程承包合同10篇
篇1
发包方（以下简称甲方）：XX，联系电话：XX-XXXX-XXXX，位置：XX省XX市XX区XX路XX号。
承包方（以下简称乙方）：XX，联系电话：XX-XXXX-XXXX，位置：XX省XX市XX区XX路XX号。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：XX市XX区XX路改造工程
2.工程地点：XX省XX市XX区XX路XX号
3.工程承包方式：包工包料
4.工程范围和内容：路面改造、排水系统改造、绿化带建设等
第二条合同工期
1.本合同工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划完工日期为XXXX年XX月XX日。
2.如遇下列情况，乙方可顺延工期：设计变更。工程量增加。工期顺延的其他情况。
第三条工程质量
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2.乙方应按工程进度施工，确保施工质量。
3.乙方在施工中必须做好施工记录，并及时向甲方提供完整、准确的施工资料。
第四条合同价款及支付方式
1.本合同工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2.甲方在合同签订后支付乙方合同总金额的XX%作为预付款。
3.乙方在达到以下阶段时，可向甲方提交付款申请：完成路面改造、排水系统改造、绿化带建设等工程，并提交完整的施工资料。甲方在收到乙方的付款申请后，支付合同总金额的XX%。
4.剩余合同金额的XX%作为质量保证金，在工程质量保修期满后支付。
第五条竣工验收与结算
1.乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前向甲方提交以下文件资料：施工图纸、施工记录、施工资料等。甲方代表收到竣工验收资料后，应及时组织有关部门进行竣工验收。
2.竣工验收合格后，乙方应提交结算资料，甲方在收到结算资料后尽快完成结算审核工作。结算完成后，甲方支付乙方剩余款项。
第六条违约责任
1.甲方若不按合同约定支付款项或履行其他义务，应承担相应的违约责任。
2.乙方若不能按时完成合同约定的工程任务或工程质量达不到合同约定标准，应承担相应的违约责任。
第七条其他约定
1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同在执行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字/盖章）：XX
日期：XXXX年XX月XX日
乙方（签字/盖章）：XX
日期：XXXX年XX月XX日
篇2
发包方（甲方）：[公司名称]
承包方（乙方）：[公司名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：[工程名称]
2.工程地点：[工程地点]
3.工程承包方式：[承包方式]
4.工程范围和内容：[范围和内容]
第二条工程造价
工程造价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]元）。
第三条工期
1.乙方在签订合同后，按照甲方的时间要求进场施工。
2.因甲方原因造成停工、窝工和延误工期，损失由甲方负责。
3.因乙方原因造成停工、窝工和延误工期，损失由乙方负责。
4.甲方代表在不影响工程质量和安全的条件下，可以安排乙方利用其他空闲时间施工。
第四条工程质量与验收
1.工程质量必须达到合格标准。
2.验收标准为：按《市政工程质量检验评定标准》的合格标准验收。
3.甲方代表在验收时认为需要返工的工程，乙方应按要求返工。
4.因乙方原因达不到合同约定的质量标准的工程，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
第五条工程保修
1.保修范围和内容：工程的保修范围与工程范围一致。保修的主要内容包括：主体结构、路面、人行道、绿化及其它市政公用设施的保修。
2.保修期限：工程保修期限自竣工验收合格之日起为一年。保修期结束后，经甲方代表确认后，保修合同终止。
3.保修费用：保修费用由乙方承担。甲方可在保修期结束后扣除应由乙方承担的保修费用。
第