挖掘机计件承包合同9篇
篇1
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程造价：_________
第二条承包方式
1.本工程采用计件承包方式，由乙方负责施工。
2.乙方应按照甲方的施工要求和施工规范进行施工，确保工程质量符合标准。
3.甲方应提供必要的施工条件和设备，确保施工顺利进行。
第三条承包内容
1.乙方负责施工的内容包括：_________
2.乙方应在施工期间严格遵守甲方的安全规定和操作规范，确保施工过程中的安全。
3.甲方应对乙方的施工内容进行验收，确保施工质量符合标准。
第四条承包期限
1.本合同的承包期限为自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
2.乙方应在承包期限内完成施工任务，并交付给甲方验收。
3.如因不可抗力等因素导致承包期限延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。
第五条付款方式
1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：_________
2.乙方应在收到款项后及时向甲方开具发票，并确认收款情况。
3.如因甲方原因导致付款延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决。
第六条违约责任
1.甲方和乙方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。
2.具体违约责任如下：_________
3.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改，并承担相应的违约责任。
4.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.甲方在付款过程中如存在违约行为，应承担相应的违约责任。
6.如因甲方原因导致合同无法继续履行，甲方应承担相应的违约责任。
7.乙方在履行合同过程中如存在其他违约行为，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据实际情况进行约定。
8.乙方在履行合同过程中如存在欺诈、虚假宣传等不诚信行为，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。
9.在履行合同过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的合法性和公正性。同时，双方应积极举证和质证，以便法院能够全面、客观地审理案件并作出公正的判决。
篇2
甲方（发包方）：__________________
乙方（承包方）：__________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证工程项目的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方挖掘机计件承包事宜达成如下协议：
一、承包工程概况
1.工程名称：__________________
2.工程地点：__________________
3.承包范围：挖掘机的操作、维护、保养及日常管理等。
二、承包方式及工作内容
本次承包采用计件方式，乙方负责按照甲方的要求进行挖掘机的操作，包括但不限于土方挖掘、运输、平整等工作。乙方需保证挖掘机的正常运行，并负责日常维护与保养。乙方必须服从甲方的指挥调配，按照工程进度表和作业指导书完成工作任务。
三、合同价格及支付方式
1.计件承包单价：根据工程实际情况，双方约定挖掘机的计件承包单价为______元/立方米（或其他计量单位）。
2.支付方式：甲方按照实际完成的工程量结算工程款，每月进行一次结算。乙方完成月结算工程量后，向甲方提交工程量确认申请，甲方审核确认后支付相应款项。
四、工期要求
乙方应按照甲方的工期要求完成任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量保证
乙方应保证挖掘机的操作符合相关安全规范和质量标准，对因此造成的事故和质量问题负责。如因乙方操作不当导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任
1.甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照未付款项的千分之___向乙方支付违约金。
2.乙方若未按合同约定完成工程任务或未达到质量标准，应按照合同价款的百分之___向甲方