业主与开发商修路合同专业版6篇
篇1
甲方（业主）：____________________
乙方（开发商）：____________________
鉴于甲乙双方为了共同打造优质居住环境，经友好协商，就修建道路事宜达成如下协议：
一、合同背景
甲方为物业所有者，乙方为房地产开发商。为了提高小区整体环境及居住品质，乙方计划对小区道路进行修建和改造。甲方同意并支持乙方的修路计划，并就此与乙方达成合作。
二、修路范围及内容
1.修路范围：本次修路工程涉及小区内主干道、次干道及支路的修建和改造。
2.工程内容：包括但不限于路面拓宽、路面硬化、排水设施、绿化、路灯安装等。
三、工程期限
本工程自合同签订之日起开始，预计工期为XX个月。如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程费用及支付方式
1.工程费用：本次修路工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2.支付方式：甲方应按照以下比例支付工程款项：合同签订后支付______%。工程验收合格后支付______%。
五、工程质量及验收标准
1.乙方应严格按照国家相关施工规范及标准进行施工，确保工程质量。
2.工程完工后，乙方应组织专业人员进行工程验收，并出具验收报告。验收合格后，方可进行工程结算。
3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
六、双方责任与义务
1.甲方责任与义务：
甲方有权监督乙方施工进程，确保工程按照合同要求进行。
甲方应提供必要的施工条件，如施工场地、电源等。
（3S）甲方应按时支付工程款项。
2.乙方责任与义务：
乙方应按照合同要求，保质保量完成修路工程。
乙方应遵守施工现场安全规定，确保施工安全。
乙方应做好工程资料的整理与归档工作，为工程验收及后期维护提供便利。
（S）乙方在工程验收合格后，应按照国家规定的质量保修期承担保修责任。
七、违约责任
1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权顺延工期，并要求甲方支付逾期付款利息。
2.若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。若因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担整改及赔偿责任。若乙方在施工过程中存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。若乙方拒不整改或整改不到位，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任及赔偿责任。若因不可抗力因素导致违约，双方应协商解决。如因甲方原因导致违约的应按合同价的XX％向乙方承担违约责任。如因乙方原因导致的违约应按合同价的XX％向甲方承担违约责任。。本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。。任何一方未经对方同意不得擅自终止本合同否则应承担由此造成的损失。合同附件是本合同的组成部分具有同等法律效力。。本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效.。本合同在履行过程中发生争议双方应友好协商解决。协商不成的可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉.。以上条款经甲乙双方充分协商达成一致意见后共同遵守不得违约。若有违约愿承担一切责任及损失赔偿一切经济损失特此订立本合同供双方共同遵守执行此协议一式二份甲乙双方各执一份自签字之日起生效具有同等法律效力.。本合同最终解释权归甲乙双方共同拥有具体事宜双方可签订补充协议经签字盖章后具有同等法律效力.。补充协议一补充协议二补充协议三……。双方共同遵守本协议条款本合同未约定事宜双方另行协商解决本协议自双方签字盖章之日起生效如有违约按合同法的相关规定执行本协议一式二份甲乙双方各执一份本协议书共XX页附协议三份补充协议一并作为本协议书附件构成本协议书不可分割部分甲乙双方盖章生效履行完毕止。。业主签字：____________________开发商签字：____________________日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日签订地点：____________________签订地点：____________________。
八、其他约定事项四方在履行本合同过程中发生争议应通过友好协商解决如协商不成可向所在地人民法院提起诉讼解决争议双方在合同履行过程中如有未尽事宜可在协商一致基础上签订补充协议作为本合同的组成部分具有同等法律效力本合同一式两份甲乙双方各执一份本合同自双方签字盖章之日起生效。九、附加条款为保证修路工程的顺利进行双方可约定如下附加条款：双方应共同遵守相关法律法规和行业规范确保施工过程中的安全与质量。乙方应在施工过程中做好环境保护工作减少对周边环境的影响。本合同中的未尽事宜双方可签订补充