2025年机房建设工程施工合同6篇
篇1
甲方（发包方）：____________________
公司名称：__________________________
注册位置：__________________________
法定代表人：________________________
联系方式：__________________________
乙方（承包方）：____________________
公司名称：__________________________
注册位置：__________________________
法定代表人：________________________
联系方式：__________________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方机房建设工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：机房建设工程。
2.工程地点：_____________。
3.工程内容：包括但不限于机房的土建、装修、电气、暖通、给排水、消防等工程。
4.工程规模：__________平方米。
二、工程期限
1.工程开工日期：____年____月____日。
2.工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程造价及付款方式
1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2.付款方式：分期支付。工程开工前支付工程总造价的____%，工程竣工后支付剩余的____%。
四、工程质量及验收标准
1.乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3.甲方应在收到乙方验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程保修
1.工程保修期为一年，自工程竣工之日起计算。
2.在保修期内，乙方应对因施工原因造成的质量问题负责免费维修。
3.保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。
六、违约责任
1.若因乙方原因造成工程延期，乙方应向甲方支付违约金。
2.若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应向乙方支付违约金。
3.若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应协商解决。
七、其他事项
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同争议提交______人民法院诉讼解决。
注：（一般以工程所在地为准）如果甲乙双方发生合同纠纷或相关事宜在非工程所在地引起诉讼的，由原告所在地或合同签订地的人民法院管辖审理。甲乙双方也可以约定仲裁解决纠纷的方式和地点等条款内容。仲裁裁决是终局裁决且具有法律效力具有绝对的强制执行性质。）除非有涉及违背仲裁约定的犯罪行为时相关执法机关可有权驳回相关申请进入诉讼程序并强制执行法院仲裁或判决）本条款适用我国的法律而不适用其他地区的法律规则及相关法律内容等全部约定由甲乙双方签字确认执行其认可。）如有发生执行方有可能引发来自一切政府部门和行业或行政管理单位合法的正式的通知单罚款缴纳至管辖区域的正规合法金融机构期间因经济行为导致的逾期影响所产生的直接责任或连带违约责任及其他费用支出双方协商可达成共识方可变更仲裁执行要求以合理有效的时间解决相关问题且甲方认可处罚记录保留后自行协商时间。）如果甲方不具备交纳罚款资质应经相关部门确认明确告知后办理双方协调并办理暂缓支付并须不影响双方信誉记录的可行性后由乙方垫付。）合同期间如发生争议甲乙双方均不得以未经仲裁程序单方面起诉对方或拒绝履行仲裁裁决的履行要求等行为以免出现违法合同目的的法律效力丧失和严重违背社会商业道德和商业信用诚信等行为损害对方利益并造成不必要的经济损失等不利后果的发生。）仲裁裁决具有强制执行的效力双方必须履行否则违约方将承担经济和商业信用的全部损失并由甲方确认负责乙方协助后法律仲裁及裁定执行力等正式法律文书提交处理中心进行有效执行力司法机构强制性审理与宣判并最终认可执行力事实产生的真实合法有效终止经济事件后方可正常签订该协议的延续合同条款生效认可！）所有有关诉讼（仲裁）时间乙方现场项目经理具备提请起诉甲方违规行为延期或者缺席仲裁的义务与权利。（甲方必须保证项目现场经理拥有此项权利。）乙方有权对甲方违规事实提请仲裁事宜其行为有利于事实的见