最新水电工程分包合同5篇
篇1
甲方（总承包方）：__________
乙方（分包方）：__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的水电工程分包给乙方施工一事，达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：__________水电工程
2.工程地点：__________
3.工程内容：包括但不限于给排水、电气、消防等水电相关工程
二、承包方式及范围
1.承包方式：分包
2.承包范围：具体范围详见附件《工程分包明细表》
三、工期
1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）
2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日
四、工程质量及验收
1.乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方接到通知后，应在约定时间内进行验收。验收合格后方可进行下一道工序。
五、工程价款及支付方式
1.工程价款：人民币__________元（大写：__________元整）。具体价格详见附件《工程报价单》。
2.支付方式：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告后XX个工作日内支付至合同价款的XX%，剩余XX%作为质保金，一年后支付。
六、材料设备供应
1.甲方负责提供主要材料设备，乙方负责施工所需的辅助材料。
2.乙方应妥善保管甲方提供的材料设备，如有损坏或丢失，乙方应赔偿相应损失。
七、安全生产及文明施工
1.乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
2.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁。
八、违约责任
1.若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2.若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担返工费用并支付违约金。
3.若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任。
九、其他约定事项
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同未约定事项，由双方协商解决。如有争议且协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.合同附件包括：《工程分包明细表》、《工程报价单》等。本合同正文与附件内容相互补充，具有同等法律效力。在履行过程中，双方应遵守所有条款和条件。若发生任何争议或分歧，双方应以诚信原则协商解决。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。双方同意接受法院的裁决并遵守判决结果。本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为工程完工验收合格之日起两年。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同为中文版本，具有同等法律效力。其他未尽事宜可另行协商解决。本合同解释权归甲乙双方共同所有。本合同经甲乙双方充分协商后订立，双方对合同条款均已充分理解和认同并愿意遵守执行以上条款和约定条款如下内容事项，现将签订具体信息如下条款：条款内容的列举和总结撰写者需提供等要求和条款表述的一致性和统一性才满足格式化条件使阅读更为明确流畅使具有严密的内部关联性得以更规范的模板化管理减少一些无效无效的无效及不完善条件基于所述的背景和相关理论可分析情况大致可编辑起草划分主要分为一下内容如工作内容和时间等的合同约定补充增加水渠防洪技术加固防护措施修理根据所在地的实际环境和地理因素水渠的特点确定相关保护加固方案计划水渠疏通维护水渠排水处理等等实际建设和工程的重大流程做出相应的作业设计和及时指导并形成及时预见和解决一定局限性概括详细内容实例具体要求为具体协议生效日期施工期限开工日期竣工验收时间质量标准付款方式合同条款甲乙双方协商确定的附加条款具体说明分包合同涉及的主要内容本协议签署后各方承诺严格遵守协议规定条款本协议经双方签字盖章后生效等详细内容。具体如下：甲方（总承包方）：__________乙方法人代表姓名（职务）：________位置：（签字地点）：______时间（合同签订时间）：________开头可明确目的意义、现实情况等尾音签约完毕实现章节引用并以使用法权威语言的标点符号表示明确的书面法律效力为以后服务创造良好的合约环境和法律关系依靠奠定优质完善的法律法规秩序并且为促进文明施规范管理等行业的可持续性的发展而发挥重要的指导作用现根据甲乙双方协商一致就本水电工程分包事宜达成以下合同条款：第一章总则第一条