消防施工协议书7篇
篇1
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程承包方式：_________
4.工程范围和内容：_________
第二条工程期限
1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开始，至______年______月______日结束。
2.本工程开工日期以乙方进场施工之日算起。
第三条工程价款及支付方式
1.本工程总造价为人民币______元整。
2.甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：
合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的______%作为预付款，即人民币______元整。
工程施工过程中，甲方应按月向乙方支付工程进度款，每月支付乙方工程总造价的______%，即人民币______元整。
工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程总造价的______%，即人民币______元整。
工程保修期满后，甲方应支付乙方工程总造价的______%，即人民币______元整。
第四条工程质量及验收标准
1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员验收不得进行下一道工序施工。
3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据。
4.工程质量经验收合格后，方可交付使用。否则，甲方有权要求乙方停工或返工，由此造成的经济损失由乙方承担。
第五条施工设计修改或变更
1.甲方根据工程实际情况，可以对施工设计进行部分修改或变更，乙方应积极配合，由此造成的经济损失由甲方承担。
2.乙方如需对施工设计进行修改或变更，必须事先得到甲方的批准，否则由此造成的经济损失由乙方承担。
第六条双方负责事项及违约责任
1.甲方负责事项：
办理施工许可证和临时用水、用电手续。
组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底。
协调施工现场各单位之间的关系。
按照合同规定向乙方支付工程款项。
2.乙方负责事项：
办理施工所需的临时设施、材料、设备进出场手续。
组织施工和管理现场人员。负责施工安全防护措施，由于防护不当造成的事故由乙方自负。
按合同规定的质量要求和技术标准施工，确保工程质量达到优良级标准。如果达不到优良级标准，甲方有权要求乙方停工或返工，由此造成的经济损失由乙方承担。
做好施工原始记录，按甲方要求提供必要的技术资料。乙方必须对所提供的技术资料负责，如果资料有误或齐全，由此造成的经济损失由乙方承担。同时负责工程的保修工作。在保修期内发生的质量问题由乙方负责返修并承担全部费用。保修期满后发生的任何质量问题由甲方负责处理并承担全部费用。如果由于设计原因造成的问题由设计单位负责处理并承担全部费用。如果由于甲方使用不当造成的问题由甲方负责处理并承担全部费用。如果由于不可抗力造成的问题由双方共同处理并协商承担全部费用。如果由于第三方原因造成的问题由双方共同处理并协商承担全部费用等）。其中因工期延误造成的损失由责任方负责赔偿给另一方。因质量问题造成的损失由责任方负责赔偿给另一方。因不可抗力造成的损失由双方共同承担。因第三方原因造成的损失由双方共同承担等）。赔偿比例和金额根据具体情况确定）。具体可参照《建设工程施工合同（示范文本）》第7章“违约责任”相关条款执行）。但最低不得低于合同价的5%。违约方应在违约发生后7个工作日内向另一方提交违约原因说明及补救措施报告书并支付相应款项）。如果违约方未能在规定时间内提交违约原因说明及补救措施报告书并支付相应款项），则视为违约方放弃权利）。守约方有权单方解除本合同）。并由违约方承担相应的违约责任）。具体可参照《建设工程施工合同（示范文本）》第7章“违约责任”相关条款执行）。但最低不得低于合同价的5%。违约金应支付到守约方的指定账户）。如果因一方违约导致合同无法继续履行），则双方应友好协商解决合同解除事宜）。协商不成的），可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼）。具体可参照《建设工程施工合同（示范文本）》第7章“违约责任”相关条款执行）。