机房建设工程施工合同书10篇
篇1
甲方（发包方）：_________________________
乙方（承包方）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方机房建设工程达成以下协议，以资共同遵守：
一、工程概况
1.工程名称：_________________________机房建设工程。
2.工程地点：_________________________。
3.工程范围：本工程包括机房装修、设备选型及安装调试等。具体细节以双方确认的施工图纸及工程量清单为准。
二、工程期限
本工程自合同签订之日起，工期为______天。如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并附上相关证明文件。
三、工程造价及付款方式
1.工程总造价：人民币______元整（大写：_________________________）。具体金额根据工程实际结算而定。
2.付款方式：
合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______％作为预付款。
工程进度达到______％，甲方支付乙方工程进度款______％。
工程竣工验收合格后，支付剩余的款项。其中，工程总造价的______％作为质保金，自验收合格之日起一年后支付。
四、施工与设计变更约定
1.施工过程中，如甲方需要变更施工图纸或工程量清单，应提前通知乙方，经双方协商一致后签订变更协议。变更费用按照双方约定的计价方式进行结算。
2.乙方在施工过程中应严格按照施工图纸及变更协议进行施工，确保工程质量。如因乙方原因导致工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。
五、工程质量和验收标准
1.乙方应按照施工图纸、施工规范及验收标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的责任和费用。
2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。验收时，双方应按照合同约定及国家相关标准进行检查和评定。验收合格后，双方签订验收合格证书。如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、保修与维护责任
1.工程竣工后，乙方负责保修一年。保修期内，如因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。因甲方操作不当或其他原因导致的故障或损坏，乙方可收取合理的维修费用。保修期满后，如需继续维护，双方应另行签订维护协议。具体维护费用由双方协商确定。
2.在保修期内发生紧急情况或重大事故时，乙方应在接到通知后及时到达现场处理，如乙方未能及时到达处理造成损失扩大的，应相应承担损失扩大的责任。若因甲方原因导致延误通知的除外。甲乙双方应严格遵守本合同的各项条款规定履行各自的义务与责任。如因一方违约导致本合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决或按照国家有关法律法规执行。因本合同产生的争议双方协商解决协商不成的可向合同签订地人民法院提起诉讼解决纠纷。本合同一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效。本合同内容真实合法具有法律效力。甲方（盖章）：_________________________日期：_________________________乙方（盖章）：_________________________日期：_________________________
篇2
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就机房建设工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程承包方式：_________
4.工程范围和内容：_________
第二条工程期限
1.本工程合同总工期为_________天（从开工之日算起）。
2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日。
3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面报告，经甲方同意，可顺延工期：一是因人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。二是因甲方原因影响开工。三是因设计变更或建设单位的变更及建设单位资金等原因不能开工或复工的。
第三条工程合同总价及付款方式
1.本工