施工责任协议与施工责任协议范文7篇
篇1
甲方（发包人）：_________
乙方（承包人）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方施工工程达成如下协议：
一、协议标的
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程造价：_________
4.工期：_________
二、施工责任
1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，负责工程的施工和质量控制。
2.乙方应确保施工现场的安全和文明施工，采取有效措施防止施工噪音、粉尘和废弃物对周围环境的影响。
3.乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
4.乙方应保证施工质量符合国家和地方相关标准，如出现质量问题，乙方应及时进行整改并承担相应的费用。
5.乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收合格。
三、材料供应与保管
1.甲方负责提供施工所需的主要材料，并确保材料的供应。乙方应妥善保管和使用甲方提供的材料，避免浪费和损坏。
2.乙方应建立材料管理制度，确保材料的合理使用和节约使用。如发现材料丢失或损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。
3.甲方有权对乙方的材料管理进行监督，如发现材料管理不善或浪费现象，甲方有权要求乙方进行整改。
四、安全施工与文明施工
1.乙方应制定安全施工措施，确保施工现场的安全。乙方应在施工前向甲方提交安全施工方案，并严格按照方案施工。
2.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
3.乙方应保持施工现场的整洁和有序，避免乱堆乱放现象。施工结束后，乙方应及时清理施工现场，确保场地干净、整洁。
五、违约责任
1.如因乙方原因造成工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或赔偿因此造成的损失。
2.如因甲方原因造成工期延误或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。甲方应及时向乙方说明原因并采取有效措施进行补救。
3.乙方在施工过程中如出现重大安全事故或违反文明施工规定的行为，乙方应承担相应的法律责任。甲方有权要求乙方进行整改或赔偿因此造成的损失。
六、争议解决
1.如甲乙双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。在争议解决过程中，双方应继续履行协议中未发生争议的部分。
2.仲裁或诉讼裁决具有最终的法律效力，双方应遵守裁决结果。如一方不履行裁决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。
七、协议生效与终止
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议生效前双方应确保协议内容的真实性和合法性。协议生效后双方应严格遵守协议规定履行各自的责任和义务。
2.如因不可抗力因素导致协议无法继续履行时双方可协商终止协议。协议终止后双方应友好协商解决相关事宜并办理结算手续。如因一方违约导致协议无法继续履行时违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。另一方有权单方终止协议并要求违约方承担相应的法律责任。
篇2
甲方（发包人）：_________
乙方（承包人）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程承包方式：_________
4.工程范围和内容：_________
第二条工程期限
1.本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。
2.乙方应在合同总工期内完成全部工程施工任务。如因特殊情况需延长工期，应事先得到甲方同意。
第三条工程价款及支付方式
1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________）。
2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同总造价的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项应自预付款支付之日起_________天内支付完毕。
3.乙方应在收到预付款后按照合同约定的工期和质量要求进场施工。施工期间，甲方应按时向乙方支付工程进度款。
4.工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程尾款，即人民币__