工程施工包工包料合同10篇
篇1
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方工程的包工包料施工事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程造价：_________
二、施工工期
1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。
2.如因甲方原因造成工程延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
三、工程质量
1.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，对施工质量负责。
2.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。
四、付款方式
1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额如下：
合同签订后，甲方应向乙方支付工程总价的XX%作为预付款。
工程进行到XX%时，甲方应向乙方支付工程总价的XX%。
工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总价的XX%。
剩余XX%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后一次性支付。
2.乙方在收到甲方支付的工程款后，应向甲方出具合法有效的发票。
五、材料供应
1.乙方应确保施工所需材料的质量符合相关标准和规范，对材料质量负责。
2.甲方有权对材料质量进行监督，提出改进意见。
3.乙方应在施工前向甲方提供详细的材料清单和样品，经甲方确认后方可施工。
4.施工过程中如需更换材料，乙方应提前告知甲方，经甲方同意后方可更换。
六、保修服务
1.乙方应在工程竣工验收合格后提供一定年限的保修服务。具体保修年限为XX年。
2.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方应负责免费维修。
3.甲方在保修期内有权要求乙方提供维修服务，乙方应及时响应并尽快完成维修工作。
七、违约责任
1.如因甲方原因导致工程无法按时完成或无法按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：
甲方应赔偿因违约给乙方造成的实际损失。
甲方应支付违约金，违约金金额为合同总价的XX%。
如违约情况严重，乙方有权解除合同并要求甲方承担相应的法律责任。
2.如因乙方原因导致工程质量问题或无法按时完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：
乙方应赔偿因违约给甲方造成的实际损失。
乙方应支付违约金，违约金金额为合同总价的XX%。
如违约情况严重，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的法律责任。
八、争议解决方式
1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理。判决结果出来后，双方应认真执行判决结果并履行相关义务。如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。同时，违约方应承担因违约导致的额外损失和费用。
篇2
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方承包乙方的工程施工事项达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程造价：_________
二、施工方式
1.甲方采用包工包料的方式承包本工程，即甲方负责工程的施工及所需材料。
2.甲方应确保施工场地的环境卫生和安全，并遵守相关规章制度。
3.甲方应确保施工期间不影响周边环境和居民的正常生活。
三、施工期限
1.本工程的施工期限为自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
2.甲方应确保施工期限符合合同约定，并按时完成施工任务。
四、质量保证
1.甲方应确保施工质量符合相关标准和要求，并对施工质量的保证负责。
2.甲方应建立健全的质量保证体系，加强施工质量控制，确保工程质量符合要求。
3.如因甲方施工质量问题导致工程验收不合格，甲方应负责返修并承担相关费用。
五、付款方式
1.乙方应按时向甲方支付工程施工费用，具体支付时间和金额按照合同约定执行。