建设工程劳务分包协议10篇
篇1
甲方（发包人）：_________
乙方（承包人）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在建设工程劳务分包中的权利、义务和责任，保障工程的顺利进行，经双方协商一致，签订本协议。
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程造价：_________
二、劳务分包内容
1.劳务分包范围：_________
2.劳务分包方式：_________
3.劳务分包期限：_________
三、工程造价及支付方式
1.工程造价：根据工程实际情况，双方商定工程造价为_________元。
2.支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体支付方式为：_________。
四、工期及进度要求
1.工期要求：乙方应按照合同约定完成工程任务。具体工期要求为：_________。
2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督。
五、质量保证及验收标准
1.乙方应确保施工质量符合合同约定及国家相关标准。
2.甲方有权对施工质量进行监督及验收，并提出改进意见。
3.工程质量不符合合同约定及国家相关标准的，乙方应负责无偿修复或重做。
六、安全施工及文明施工要求
1.乙方应制定安全施工措施及文明施工标准，并严格执行。
2.甲方有权对施工现场进行安全及文明施工检查，并提出整改意见。
3.因乙方原因造成施工现场安全事故的，乙方应承担全部责任。
七、违约责任及赔偿损失
1.甲乙任何一方违反合同约定，均应承担违约责任。违约方应赔偿因违约给守约方造成的全部损失。
2.因乙方原因造成工程延期或质量不符合合同约定及国家相关标准的，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。
3.甲方未按照合同约定向乙方支付款项的，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。
八、争议解决方式及管辖法院
1.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.本合同的管辖法院为_________人民法院。
九、合同生效时间及份数
1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（发包人）：_________（签字或盖章）
乙方（承包人）：_________（签字或盖章）
日期：_________年_________月_________日
篇2
甲方：XXXXXX公司
乙方：XXXXXX公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建设工程劳务分包过程中的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
XXXXXX工程，地点位于XXXXXX，建筑面积XXXXXX平方米，建筑高度XXXXXX米。
二、劳务分包内容
1.劳务分包范围：本工程的基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、机电设备安装工程等所有施工内容。
2.劳务分包形式：包工包料，乙方自行采购所有施工材料并组织实施施工。
3.劳务分包价格：双方根据市场行情及工程实际情况协商确定劳务分包价格，具体价格以双方签字确认的报价单为准。
三、双方权利和义务
1.甲方权利和义务
提供施工图纸及技术交底，确保乙方了解工程要求和设计意图。
负责协调现场各工种之间的关系，确保施工顺利进行。
按照合同约定支付劳务费用。
2.乙方权利和义务
严格按照施工图纸和技术交底组织施工，确保工程质量符合设计要求。
自行采购所有施工材料，并确保材料质量可靠、价格合理。
合理安排施工进度，确保工期按时完成。
负责施工现场的安全管理，确保施工安全无事故。
四、付款方式
1.乙方完成基础工程后，甲方支付劳务费用的XX%。
2.乙方完成主体结构工程后，甲方支付劳务费用的XX%。
3.乙方完成装饰装修工程后，甲方支付劳务费用的XX%。
4.乙方完成机电设备安装工程后，甲方支付劳务费用的剩余部分。
五、违约责任
1.甲方未按合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应支付应付未付金额的XX%作为违约金。
2.乙方未按合同约定完成施工内容，每逾期一天，应支付未完成部分金额的XX%作为违约金。
3.乙方在施工