天津市商品房预定协议与天津市家庭装饰装修施工合同6篇
篇1
甲方（购房者）：____________________
乙方（房地产开发商）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方预定乙方商品房及后续家庭装饰装修事宜，达成如下协议：
一、商品房预定协议
1.房屋基本情况
房屋位于天津市___________区，建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米，房屋布局为______室______厅______卫。
2.预定金额及支付方式
预定金额为人民币______元。甲方在签订本协议时支付定金人民币______元，余款在正式签署《天津市商品房买卖合同》时支付。
3.预定期限
预定期限为______天，自本协议签署之日起计算。
4.双方责任
甲方在预定期限内决定是否购买该房屋，如决定购买，应签订《天津市商品房买卖合同》。乙方在预定期限内不得将该房屋售予他人。
二、家庭装饰装修施工合同
1.工程概况
工程地点：天津市___________区______号。
施工内容：室内设计及装修。
开工日期：____年____月____日。
竣工日期：____年____月____日。
2.工程价款及支付方式
工程总造价为人民币______元。甲方在签订本协议时支付工程总造价的______%作为首期款，施工过程中分期支付，竣工验收合格后支付剩余款项。
3.施工内容及要求
按照双方确认的装修设计方案进行施工，施工过程中所使用的材料、工艺、质量标准等应符合国家相关标准。
4.工程质量及验收
乙方应确保工程质量，按照约定的工期完成施工。工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的七日内进行验收。
5.违约责任
如因乙方原因造成工程延期或质量不符合约定，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。如因甲方原因未按约定支付工程款，乙方有权停止施工，并追究甲方违约责任。
三、其他条款
1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以修改本协议。
3.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。本合同的管辖法院为天津市相关人民法院。本合同的签订地是天津市________区________街道________号房产交易中心大厅。本合同的签订时间是为公元________年______月______日正午完成签署流程的时间。并自签字之日起生效。。附件为补充协议书同样具备法律效力且具有同等时间效应以及履行同等合同职责义务和作用。任何一方不得以其它任何形式的虚假欺骗以及诡辩反驳同另一份拥有具有合同法规正式文书所产生的真实效力时间年限作用及其它有效执行过程一切的相关责任和违约责任效力依据（若文本份正册文件疏忽除外但产生漏洞以及一切无效约定一切后果应有合同持有责任方负全部责任）。合同文书一切相关附件（包含但不限于协议正册及相关收据等附属文件）均由乙方保管并负责办理后续所有流程及事宜直至合同全部履行完毕为止。甲乙双方应妥善保管好本合同及相关附件以免丢失损害个人及公司财产名誉等相关重要依据损失依据作用等等同时提醒双方遵守法律法规不得侵占违约违规违法乱纪等现象出现以免触犯法律后果责任自负！甲乙双方共同遵守以上条款共同维护双方的合法权益共同履行各自职责义务！本合同经甲乙双方确认无误签字盖章后生效执行并共同履行完成本合同约定事项后自动失效终止本合同法律效力作用！本协议共四页附收据一张作为本协议的正册附件具有同等法律效力一并加盖公章生效！甲乙双方各持一份共同遵守执行！特此声明！甲乙双方签字盖章确认本协议内容真实有效合法！本协议一式两份甲乙双方各持一份共同遵守执行本协议条款内容！本协议签字盖章后正式生效具有法律效力！此协议一经签字盖章后严禁任何人在任何场合任何理由以及非正当理由造假做伪私刻公章私改协议内容以及私填乱画更改日期等现象出现以免触犯法律后果责任自负！本协议一式两份甲乙双方各持一份作为重要的法律依据文件加以妥善保管存放以做日后重要的法律依据及相关作用以维护甲乙双方的合法权益及相关法律责任权益等作用本协议的生效要件是本协议甲乙双方签字盖章后即时生效并具有法律效力甲乙双方应严格遵照执行维护本协议所陈述的一切约定法律事项不得任意侵害和违反本协议的权益内容和合法权益要求并监督双方在协议有效期限内严格执行本