电力施工协议
发包人:
承包人:
依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其她相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,就本建设工程协商一致,签订本协议,供双方遵照实施。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:（详见施工图纸内容）
4、承包方法:
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）
二、协议工期及工期延误
1、开工日期:年月日,完工日期:年月日,协议工期总天数天（以实际进场施工之日算起）
2、因为承包人责任未按本协议要求日期完工,每逾期一日,承包人向发包人支付协议价款万分之,违约金,算至验收合格之日。
3、因以下原因造成工期延误、工期对应顺延:
发包人未能按约定提供（或确定）施工图纸及开工条件;
发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款;
发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、同意等,致使施工不能正常进行;
设计变更或工程量增加;
不可抗力
其她非因承包人原因造成停工累计超出小时。
承包人在以上情况发生后日内,就延误工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出汇报;发包人代表（或监理工程师）在收到汇报后日内给予确定,逾期不予确定提出修改意见,视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准:合格、根据《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、协议价款
总计协议金额（大写）人民币小写￥
五、工程款结算及支付
1、工程完工验收合格支付工程款80%;
2、搭电成功以后付工程款95%;
3、剩下5%作为保修金,一年后退还。
六、施工准备
1、承包人在协议签定后日内无偿完成图纸设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底方便图纸经过。
2、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周围及相关部门关系;
3、承包人于接到审查协议图纸日内完成主构件加工并运抵工地现场;
4、承包人严格按施工图纸中材料进行采购和加工,并提供关键钢材,彩板质量确保书;
七、安全施工与检验
1、承包人应遵守工地建设安全生产相关管理要求,严格按安全标准组织施工,并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验,采取必需安全防护方法,消除事故隐患;
2、发包人应对其在施工场地工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理要求进行施工,因发包人原因造成安全事故,由发包人负担对应责任及发生费用;
3、如发生安全事故,承包人应按相关要求立刻上报相关部门并通知发包人,同时按政府相关部门要求处理,由事故责任方负担发生费用;
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府相关部门认定处理。
八、工程完工验收及保修
1、承包人在工程完工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人到时验收,如发包人不能按期参与验收,须提前通知承包人,并与承包人另行约定验收日期,但发包人必需认可承包人完工时间;发包人推迟验收,期间所发生管理费和其她损失均由发包人负担;
2、发包人收到承包人验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用,视为验收合格;
3、完工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完成,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人负担;
4、工程已基础完工,如遇某种材料或设备双方均无法处理,致使该工程不能全部按期完工,可作减项完工,并对已完成工程进行完工验收和办理移交手续;
5、自工程完工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责无偿保修,保修期届满后,承包人提供终生优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表,承包人场代表
双方代表权利义务按本协议约定,处理工程中所遇问题协商、及决议意见签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。
十一、争议处理
双方约定,在推行协议过程中产生争议时,双方应立刻协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则
本协议未尽事宜,双方可依据具体情况结合相关要求议定附则条款,作为本协议之附件,与本协议含有相同效力;协议以双方签字盖章后生效,一式二份,发包人与承包人各执一份,含有相同法律效力。
组成本协议文件包含:
1、本协议
2、标准、规范及相关技术文件
3、图纸
4、双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件
协议签订时间:年月日
协议签订地点:
发包人:承