个人装修合同通用版6篇
篇1
甲方（业主）：___________________
乙方（装修公司）：___________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方家庭装修工程事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.工程位置：___________________。
2.房屋结构：___________________。
3.装饰施工内容及要求（详见施工项目及工程报价单）。
4.工程期限：本工程自合同签订之日起至完成合同约定内容的天数：____日历天。工期如需顺延双方须提前进行沟通，由甲方与施工方签订书面协议方可顺延工期。如延期责任在乙方则赔偿损失由双方约定。由于不可抗力因素造成的工期延误，双方均不承担责任。其他非双方责任造成的延误工期，经甲乙双方确认后工期可相应顺延。如甲方因特殊原因对装饰提出无法预见的更改通知双方友好协商解决顺延。由此产生的损失经甲乙双方共同协商取得一致意见后方可更改实施，乙方工期未延期的必须按合同价结算不得因工程延期而提出加价要求。否则视为违约须承担一切责任及损失。在施工期间如遇下列情况工期顺延：因停电连续停工八小时以上。因连续暴雨等恶劣天气影响施工进度造成停工的。因甲方未按合同约定支付工程款而影响施工进度的延期付款超过五天以上的。设计变更及其它对施工进度产生重大影响的有关变更批准或调整工序要求发生调整乙方正常延期的情况发生时甲方应主动协助乙方解决延期开工问题同时工期顺延等事宜甲乙双方友好协商解决。如甲方认为延期不可接受则双方友好解除合同并结算已完成的工程量工程款甲方不承担违约责任及损失。若乙方原因造成延误合同工期则每延误一天乙方赔偿甲方合同总价的千分之三。对每延误工期的处罚最长期不超过一个月每月违约金最多扣除违约金壹万元当月扣除上限已确定不得再向甲方主张提出增加或改变合同条款的行为乙方必须在工程竣工时向甲方递交竣工结算报告书甲乙双方共同进行验收并办理验收手续甲方须妥善保护工程成品不得野蛮拆动若在保护验收中存在问题或隐患需要整改等事件因素引起甲乙双方友好协商完工结算并说明理由等协商达成一致后甲方不得拒绝结算或故意拖欠工程款结算办理完毕后工程款支付完毕后本合同自然失效甲乙双方自动解除本合同。甲乙双方应共同遵守本合同条款未尽事宜双方友好协商解决协商不成时均可向本合同签约地法院提起诉讼解决纠纷。本合同一式两份甲乙双方各执一份签字盖章之日起生效。如有违约按合同执行。本合同解释权归甲乙双方所有其他未尽事宜待补充完善合同未尽事宜及合同期内发生的纠纷甲乙双方友好协商解决本协议一式二份甲乙双方各执一份签字盖章生效。甲乙双方必须严格履行合同条款不得擅自违约否则违约方将赔偿对方一切经济损失违约金为合同总价款的百分之三十如涉及工程质量重大损失除承担相应的经济损失外还需承担一切法律责任直至刑事责任乙方保证一年内的工程质量包括内在质量和外在质量如出现问题乙方负责维修处理质保金为工程总造价的百分之五待工程竣工后一年内付清质保金时合同终止失效。业主验收后应妥善保护工程成品任何损坏业主需负责修复费用及赔偿等事宜甲乙双方友好协商解决若因业主使用不当造成的损坏业主需自行承担修复责任及费用否则由业主自行承担修复责任及费用否则由此引起的责任费用概由业主承担与本施工方无关且保留最终追究其责任的权利在装修期间发生的任何安全事故除不可抗力因素以外其他一切因素均由乙方承担由此带来的经济损失和刑事责任等均由乙方承担与本装修业主无关同时必须做到安全用电文明施工确保施工人员安全否则由此带来的损失由施工方承担与本装修业主无关装修期间严禁私自乱动施工现场的任何建筑结构私自乱动造成的后果由业主承担损失和责任否则由此引起的责任费用概由业主承担事故若是由装修工或者外来人员的伤亡责任等概与业主无关与本装修方无关工程的定价以现行价格为根据随着市场的变化甲方视工程情况进行价格的适当调整随行就市遇材料上涨波动或变动时将甲乙双方协调达成竣工造价最终预算额结清为准采取一般计税可开具收据凭证发票根据工程总价情况双方协商结算工程款时开具发票等事宜甲乙双方友好协商解决竣工验收结算时开具发票工程款结算完毕本合同自然失效终止等事宜结算后的发票条款已经囊括所有有关税收规定依据具体双方共同商议有关发票所涉及到的各项税收条目本条款自甲乙两方签订合同生效具有法律效率合同内容条款解释权归甲乙双方共同拥有任何一方无权独自解释本合同解释权归甲乙双方未尽事宜待补充完善合同条款甲乙双方共同遵守本合同内容执行等事宜等合同条款正式文本见附件一二三。,格式要求如下：
二、日期：（双方签订合同的日期）如：XXXX年XX月XX日
篇2
甲方（业主）：__