土木建设工程勘察设计合同5篇
篇1
合同编号：_________
甲方（委托人）：_________
乙方（受托人）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行土木建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程规模：_________
4.工程内容：_________
二、勘察设计范围和要求
1.乙方负责对甲方委托的土木建设工程进行勘察设计。具体工作包括但不限于：地形地貌测绘、地质勘探、工程设计、预算编制等。
2.乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。同时，乙方应积极响应甲方的合理要求，对问题进行及时沟通和解决。
三、合同价款及支付方式
1.本合同价款为人民币_________元整（￥_________），具体金额根据工程规模和复杂程度确定。
2.甲方应在合同签订后，向乙方支付合同价款的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。预付款在结算时扣除。
3.乙方在勘察设计工作完成后，向甲方提交结算清单。甲方在收到结算清单后，向乙方支付剩余款项，即人民币_________元整（￥_________）。具体支付方式可协商确定。
四、合同履行期限及进度安排
1.本合同自签订之日起生效，有效期为_________年。具体起始日期和终止日期根据工程实际情况确定。
2.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场开展勘察设计工作，确保工程按时开工。如遇特殊情况，双方可协商调整进场时间。
3.乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计，确保工程质量符合甲方要求。同时，乙方应积极响应甲方的合理要求，对问题进行及时沟通和解决。
4.甲方应按时向乙方支付合同价款，确保工程顺利进行。如遇特殊情况，双方可协商调整支付时间。
5.乙方应在合同终止前完成全部勘察设计工作，并向甲方提交结算清单和相关资料。甲方在收到结算清单后，应及时进行结算并支付剩余款项。
五、违约责任及赔偿标准
1.甲方未按时向乙方支付合同价款或预付款的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。具体赔偿标准可协商确定。
2.乙方未按时完成勘察设计工作或工程质量不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任和损失赔偿责任。具体赔偿标准可协商确定。
3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应协商解决。如协商不成的，按照合同终止处理。
4.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决争议。具体仲裁或诉讼机构可协商确定。
六、其他约定事项
1.本合同未尽事宜，双方可协商补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。
3.在合同履行过程中，如遇到重大问题或争议，双方应及时进行沟通并协商解决。如协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决争议。具体仲裁或诉讼机构可协商确定。但仲裁或诉讼期间不影响合同的正常履行。
4.乙方应在合同签订后尽快办理相关保险手续并承担相应费用。具体保险种类和保额可协商确定。如因乙方未办理相关保险手续而导致甲方损失的应承担相应的赔偿责任。
篇2
合同编号：[合同编号]
甲方（发包人）：
[甲方名称]
乙方（承包人）：
[乙方名称]
工程名称：
[工程名称]
工程地点：
[工程地点]
工程规模：
[工程规模]
合同内容：
一、工程范围
1.甲方委托乙方承担[工程名称]的勘察设计任务。
2.乙方应根据甲方的需求，对[工程名称]进行详细的勘察和设计，确保工程的顺利进行。
二、勘察设计内容
1.勘察内容包括但不限于地形地貌、地质条件、水文环境等。乙方应提供详细的勘察报告，确保勘察数据的准确性和完整性。
2.设计内容包括但不限于建筑设计、结构设计、机电设计、智能化设计等。乙方应根据甲方的需求和勘察结果，提供合理的设计方案。
三、合同工期
1.本合同的工期为[合同工期]天。自合同签订之日起开始计算。
2.乙方应在合同工期内完成全部的勘察设计任务，并交付甲方。如因不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。
四、费用