编号:
电力工程安装施工协议
甲方:
乙方:
电力工程协议书
依据《中国协议法》及相关国家要求,和现在供电工程进展情况,为明确双方在项目进展过程中权力、义务和责任,经双方协商签署本协议。
甲方:
乙方:
第一条工程概况
一、建设单位:
二、工程名称:。
三、工程地点:。
四、工程规模:本10kV配电工程范围内全部工程,具体规模及内容详见工程设计施工图。
第二条工程承包范围及方法
一、承包范围:乙方负责本配电安装工程项目全部工作内容。具体包含:用电项目报装、取得供电方案审批;工程设计及审批;工程设备材料采购;聘用工程监理;管线预埋预设、施工安装、系统调试、完工验收、接火送电等本工程相关全部内容。
二、承包方法:总承包。依据甲方提供实际用电需求,乙方包报装、包供电方案及审批、包设计及审批、包设备材料采购、包施工安装、包完工验收送电;包质量、包安全文明施工、包进度。
第三条工程工期
一、本工程工期:本工程估计工期个工作日。
二、开完工日期:年月日至年月日（包含项目报装、方案审批、图纸设计及审查等阶段）。
第四条质量标准
一、工程质量标准:达成国家现行电力工程施工质量验收规范合格标准。
二、本工程项目材料、设备、施工必需达成国家现行工程建设标准、规范要求,本工程全部管线预埋、设备安装预埋必需达成相关标准要求。
三、因承包人原因造成工程质量达不到约定验收标准,发包人有权要求承包人返工直至符合协议要求为止,由此造成费用增加或工期延误由承包人负担。
第五条协议价款
一、本项目协议价款以设计施工图预算金额为基础,经双方协商确定。最终协议价款待工程设计施工图审核完成后,双方依据工程设计施工图预算确定协议金额并另行签署补充协议。
二、如遇甲方提出设计变更或其她要求增减项目或因为甲方原因造成施工量改变,应按变更内容据实调整工程量,并以调整后工程增减工程费用,另行签证结算。
三、实施定额:本安装工程实施《河南省建设工程工程量清单综合单价（）》及其配套解释。
第六条双方通常权利和义务
一、乙方根据相关标准、规范及政策性文件要求,负责实施施工现场生产、生活临时设施修建以及完工交付前拆除和场地清理,负责施工现场安全维护、保卫、环卫等工作。
三、工程完工后经相关方验收合格后,从送电之日起,承包人无偿保修壹年,保修期满后维护由双方另行协商。保修范围为承包方全部施工内容,保修时间从送电之日起算起。
第七条安全施工
一、安全施工与检验。乙方应遵守工程建设安全生产相关管理要求,严格按安全标准组织施工,并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验,应采取必需安全防护方法,消除事故隐患,确保安全生产。乙方施工期间出现安全事故,一概由乙方负责。
二、事故处理。
1．发生重大伤亡及其她安全事故,乙方应按相关要求立刻上报相关部门并通知甲方代表,同时按政府相关部门要求处理,甲方为抢救提供必需条件,发生费用由乙方负担。
2．甲方、乙方对事故责任有争议时,应按当地政府相关部门认定处理。
第八条工程款支付
一、工程款根据工程施工进度分次支付。
二、第一次支付在乙方完成设计施工图预算并经双方确定协议价款后10日内支付30%工程款;第二次支付在关键设备开始到场10日内支付至70%工程款;第三次支付在完工验收合格并送电前10日内累计支付至完工结算定案金额（协议价款加签证费用）95%;余款留作质量确保金,完工验收合格之日壹年后10日内无息付清。付款日期以甲方转账日期为准。
第九条争议
一、双方约定,在推行协议过程中产生争议时,根据下列次序处理:请监理方调解;向市仲裁委员会提请仲裁;向工程所在地法院提起诉讼。
二、发生争议后,除非出现以下情况,双方都应继续推行协议,保持施工连续,确保工程准期完成:
1．因为单方违约造成协议确已无法推行,造成停止施工违约方应赔偿由此发生一切经济损失;
2.仲裁机构要求停止施工。
第十条不可抗力
一、不可抗力是指协议任何一方所不能控制、并非因为该方错误或疏忽而造成和不可预见事件。这类事件使得该方不能推行其义务,或者在此种情况下推行义务是不可能。这类事件包含下述事件:战争、暴乱、火灾、洪水等人为不可抗力原因。
二、甲、乙双方任何一方因为不可抗力不能推行或不能完全推行协议时,应在合理期限内向对方通报