村道路硬化工程施工合同9篇
篇1
合同编号：[具体编号]
甲方（发包方）：[发包方名称]
乙方（承包方）：[承包方名称]
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就村道路硬化工程达成以下施工合同：
一、工程概况
1.工程名称：村道路硬化工程。
2.工程地点：[具体地点]。
3.工程内容：道路硬化施工，包括但不限于路面铺设、排水设施、道路标识等。
二、工程期限
1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如有变更，以双方书面确认为准。
三、工程价款及支付方式
1.工程总价款：[具体金额]。工程款支付方式按工程进度分期支付。
2.具体支付节点和金额按双方约定执行，竣工验收合格后支付尾款。
四、工程质量与验收
1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2.工程施工完成后，双方应按约定的标准和程序进行验收。如未经验收或验收不合格，乙方需承担违约责任。
五、安全责任与保证措施
1.乙方应对施工现场的安全负责，确保施工人员及村民的人身财产安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。
2.乙方应制定并落实安全施工方案和防护措施，确保施工安全。
六、违约责任与解决方式
1.若甲乙双方中任何一方违反合同约定，应承担违约责任。具体违约责任按《合同法》相关规定执行。
2.若发生争议，双方应首先协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同在履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商解决。
4.本合同适用中华人民共和国法律。如在履行过程中发生争议，应提交中国有关仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。双方一致同意遵守上述仲裁或诉讼方式解决争议。仲裁裁决或法院判决是终局决定，双方应共同遵守。争议期间不得影响工程施工的正常进行或采取停工等措施进行抗辩解决等造成实际损失的承担应当提出证明并给予确定意见和处理解决并共同协商同意签署补偿文件等相关事项进行弥补对方所受到损失的情况作为违约赔偿证据之一作为结算依据双方各自保留对争议问题具有共同责任和证据保全的法律权利与义务。除本协议规定的条款外，其余不增加新的条款内容且双方不得擅自更改或解除本协议规定的条款内容。任何一方违约均应赔偿对方由此造成的经济损失和承担法律责任并接受国家法律的制裁和处罚等一切后果责任自负等事宜双方共同认可并遵守本协议规定的条款内容等事宜双方共同认可遵守本协议规定的条款内容等事宜双方共同认可遵守本协议规定的内容等条款内容等事宜双方共同认可本合同的规定同等法律效力不受影响的前提下确认此份合同条款是双方的真实意愿表述表达意见和内容。同时必须提供所必需的合格证件等真实合法证明文件及相关资质材料符合有效法律效力合格条件要求的证明材料符合真实有效的文件方可作为合同的附件并附后生效履行合法有效的依据作为附件证明本合同具有合法有效的法律凭证依据及附件证明本合同具有合法有效的法律效力等事宜甲乙双方共同认可遵守本合同规定的条款内容并严格执行本合同规定的条款内容以确保工程顺利进行按期完工保证质量满足工程竣工验收备案标准的条件符合质量要求规范标准和规范要求严格按照施工图纸要求和变更通知单的要求严格按要求组织施工直至竣工满足相关职能部门和档案保管机构接收资料的条件本合同所涉及的施工质量均应通过甲乙双方和相关职能部门的验收满足各项技术资料和竣工资料整理完毕后才能竣工验收合格并办理竣工备案手续作为竣工结算的依据和条件之一等内容甲乙双方共同认可遵守本合同规定的条款内容并严格执行合同条款内容确保工程质量达到合格标准满足甲乙双方要求和工程交付验收使用条件的达到设计要求后履行合同的各项条款内容的责任与义务依据相关规定本工程施工合同正式生效并具备法律效力甲乙双方共同遵守执行本合同规定的全部条款内容直至合同履行完毕为止合同一式二份甲乙双方各执一份盖章签字生效等内容经甲乙双方协商一致后确认作为合同的附件签署此村道路硬化工程施工合同特此约定本合同条款作为本合同补充条款内容为附加合同内容为约束双方当事人切实履行合同约定内容及各方当事人权益之必要根据有关规定并自愿遵守合同条款内容由甲乙双方盖章签字生效本合同生效之日起开始执行至合同规定的全部条款履行完毕止作为双方有效履行的依据之一等事宜甲乙双方共同认可遵守执行本合同规定的全部条款内容直至