桥梁施工合同模板7篇
篇1
发包人（全称）：_________
承包人（全称）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包人，经协商一致，签订本合同。
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程规模：_________
4.开工日期：_________
5.竣工日期：_________
6.合同工期：_________
7.质量等级：_________
8.工程造价：_________
二、承包方式
1.承包范围：_________
2.承包方式：_________
三、合同文件
1.招标文件及答疑纪要。
2.投标文件。
3.设计交底及图纸会审纪要。
4.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
四、双方责任
（一）发包人责任
1.负责办理有关建设手续，为承包人提供必要的支持和帮助。
2.负责设计交底及图纸会审，提供必要的设计变更资料。
3.负责组织有关单位进行工程验收。
4.负责及时支付工程款，确保工程顺利进行。
（二）承包人责任
1.严格遵守合同条款，按合同约定完成施工任务。
2.负责施工过程中的质量、安全、进度控制，确保工程按时完成。
3.负责与设计单位沟通，解决施工过程中的技术问题。
4.负责及时提交工程验收资料，协助发包人进行工程验收。
五、质量与安全
1.承包人应建立健全施工质量控制和安全管理制度，确保施工质量和安全。
2.承包人应严格遵守发包人提出的质量和安全要求，保证施工质量符合合同约定。
3.如因承包人原因导致施工质量不合格或发生安全事故，承包人应承担相应责任。
六、进度控制
1.承包人应制定详细的施工进度计划，确保工程按时完成。
2.承包人应每月向发包人提交施工进度报告，如实反映施工进度情况。
3.如因承包人原因导致工程进度延误，承包人应承担相应责任。
七、工程造价与支付
1.工程总造价以双方确认的预算为准。
2.承包人应按月向发包人提交工程进度款申请，发包人应在收到申请后7个工作日内支付工程进度款。
3.工程竣工验收合格后，承包人应提交竣工结算资料，发包人应在收到资料后28个工作日内完成结算审核工作。
4.如因承包人原因导致工程造价增加，承包人应承担相应责任。
八、竣工验收与移交
1.工程竣工验收合格后，承包人应及时向发包人移交相关工程资料。
2.移交工程资料时，必须确保资料齐全、完整、准确。
3.如因承包人原因导致工程资料移交不完整或不及时，承包人应承担相应责任。
九、违约责任及赔偿损失
1.违约责任的认定应以实际损失为依据，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。
2.工程质量不合格的，承包人应负责无偿返修或重做。
3.因承包人原因造成工程延误或质量不合格的，承包人应承担相应的违约责任和赔偿责任。
十、争议解决与仲裁
1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行，双方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
篇2
合同编号：[合同编号]
甲方（发包方）：[甲方名称]
乙方（承包方）：[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施桥梁施工工程事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：[工程名称]
2.工程地点：[工程地点]
3.工程内容：[工程内容]
4.工程规模：[工程规模]
二、工期
1.开工日期：[开工日期]
2.竣工日期：[竣工日期]
3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。
三、质量
1.工程质量标准：[工程