村内道路建设工程合同5篇
篇1
甲方（发包方）：__________村民委员会
乙方（承包方）：__________建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就村内道路建设工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：__________村道路建设工程。
2.工程地点：__________村区域内。
3.工程内容：道路设计、材料采购、施工建设等。
二、工程期限
本工程自合同签订之日起计算工期，总工期为XX个月。如遇不可预见情况，经甲方同意后，工期可相应顺延。
三、工程价款及支付方式
1.工程总价款：人民币__________元整（￥______元）。
2.支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点为：工程开工后支付总价的XX%，工程完工验收合格后支付剩余的XX%。
四、工程质量与验收
1.乙方应按照相关国家规范和标准进行施工，确保工程质量。
2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3.甲方应在收到验收通知后的XX个工作日内组织验收，并提出验收意见。
4.若工程验收不合格，乙方应在规定的期限内无偿返工直至验收合格。
五、双方责任与义务
1.甲方责任：
负责办理工程建设相关手续。
负责组织工程的验收工作。
按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任：
按照合同约定完成工程施工任务。
确保工程质量符合相关标准和规范。
负责工程的保修工作，保修期为工程验收合格后XX个月。
六、违约责任
1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，且工期可相应顺延。
2.若因乙方原因造成工程延期或质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
3.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，甲乙双方均不承担违约责任。
七、争议解决
本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项
篇2
合同编号：[具体编号]
甲方（发包方）：[甲方名称]
乙方（承包方）：[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确双方在村内道路建设工程中的权利与义务，确保工程质量和进度，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：[具体工程名称]
2.工程地点：[具体地点]
3.工程内容：村内道路建设，包括但不限于路面铺设、排水设施、道路照明等。
4.工程规模：[具体规模描述]
5.工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成。
二、工程价款及支付方式
1.工程总造价：[具体金额]。
2.支付方式：甲方应按照合同约定，在工程各个阶段完成并通过验收后，按照比例支付乙方相应款项。
三、工程质量及验收
1.乙方应严格按照国家相关质量标准及设计要求施工，确保工程质量。
2.工程完工后，乙方应组织自检并通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后XX日内组织验收。
3.若工程验收不合格，乙方应负责返工或整改，并承担相应费用。
四、工程安全
1.乙方应遵守安全生产法律、法规，建立健全安全生产责任制。
2.乙方在施工中应采取措施保护施工现场及周边环境，避免安全事故的发生。
3.若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
五、工程变更及调整
1.若工程内容发生变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2.若因不可抗力因素导致工程无法按原计划进行，双方可协商调整工程期限、价格等条款。
六、违约责任
1.若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金。
2.若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，应向甲方承担违约责任。
3.若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。
七、其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：[甲方公章]
法定代表人（或授权代表）签字：[甲方法人手写签