祠堂修缮简单协议书10篇
篇1
甲方（村集体经济组织）：
乙方（修缮施工单位）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方祠堂修缮事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：甲方祠堂修缮工程。
2.工程地点：甲方祠堂所在地。
3.工程内容：对甲方祠堂进行修缮，包括房屋结构加固、外墙粉刷、内部装饰等。
4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
二、工程造价及支付方式
1.工程总造价：人民币壹佰万元整（￥1,000,000元）。
2.支付方式：甲方在合同签订后支付工程总造价的50%作为预付款，即人民币伍拾万元整（￥500,000元）。剩余50%的款项，即人民币伍拾万元整（￥500,000元），在工程竣工验收后支付。
三、工程质量及验收标准
1.工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。
2.验收标准：工程完工后，由甲方组织相关人员进行验收，验收标准按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。
四、双方权利义务
1.甲方权利及义务：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。
甲方有义务按照合同约定支付工程款项。
甲方有义务协助乙方解决施工过程中的相关问题。
2.乙方权利及义务：
乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。
乙方有义务按照合同约定完成工程施工任务。
乙方有义务确保工程质量符合要求。
乙方有义务在工程施工过程中遵守相关法律法规的规定。
五、违约责任及赔偿标准
1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。
2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定完成工程施工任务或者工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失、支付违约金等。
六、争议解决方式及管辖法院
1.争议解决方式：若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2.管辖法院：本合同履行过程中发生的争议，由双方协商确定的管辖法院管辖。协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
七、合同生效时间及份数
1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
日期：2025年5月10日
篇2
甲方（村委会）：_________
乙方（修缮施工队）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对祠堂进行修缮的事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________祠堂修缮工程。
2.工程地点：_________。
3.工程内容：对祠堂的屋顶、门窗、墙体进行修缮，并清理排水系统。
4.工程质量：修缮后的祠堂应达到结构安全、外观整洁、功能完善的要求。
二、合同工期
1.工程开工日期：_________年_________月_________日。
2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。
3.合同工期：_________天。
三、工程造价及支付方式
1.工程造价：人民币_________元整（￥_________）。
2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程款的50%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余50%的工程款，即人民币_________元整（￥_________），在乙方完成工程并经甲方验收合格后支付。
四、施工要求及质量保证
1.乙方应严格按照国家相关施工规范进行修缮施工，确保工程质量符合标准要求。
2.乙方在施工中应使用合格的建筑材料，不得使用假冒伪劣产品。
3.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。乙方应及时改进并重新验收。
4.乙方应确保施工期间的安全生产，防止事故发生。如因乙方原因造成事故，乙方应承担全部责任。
5.工程质量保证期为一年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
五、违约责任
1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应向乙方支付合同