建设工程施工补充协议模板6篇
篇1
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就建设工程施工补充协议达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程规模：_________
4.开工日期：_________
5.竣工日期：_________
6.合同价款：_________
二、合同条款
1.工程款支付方式
本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币_________元。
支付方式：银行转账。
支付时间：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付乙方合同总价的95%，即人民币_________元。剩余5%作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格一年后，甲方一次性支付乙方剩余款项，即人民币_________元。
2.工程验收
工程验收标准为《建设工程施工质量验收规范》GB50300-2025。
验收时间为工程竣工后7个工作日内。
验收费用由甲方承担。
3.违约责任
若甲方未按时支付工程款或未按时完成验收，需向乙方支付违约金，违约金按合同总价的10%计算。
若乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，需向甲方支付违约金，违约金按合同总价的10%计算。
4.争议解决方式
如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行各自的责任和义务，确保施工进度的顺利进行。
三、其他条款
1.甲方应提供必要的施工资料和场地，确保施工顺利进行。乙方应严格按照施工图纸和验收标准进行施工，确保施工质量符合要求。
2.乙方应遵守施工现场的安全、环保和卫生规定，确保施工过程中的安全、环保和卫生。甲方有权对乙方的施工行为进行监督和管理。
3.双方应严格保密施工过程中的商业和技术信息，不得擅自泄露给第三方。双方应对其员工和代理人的保密行为负责。若因一方原因导致信息泄露，应承担相应的法律责任。
4.本协议未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。若协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。
5.由于乙方原因导致中途停工或者放弃施工，则乙方需向甲方支付违约金，违约金按合同总价的20%计算。同时，乙方需赔偿甲方因停工或放弃施工所造成的全部损失。若因甲方原因导致中途停工或者放弃施工，则甲方需向乙方支付违约金，违约金按合同总价的10%计算。甲方同时需赔偿乙方因停工或放弃施工所造成的全部损失。
6.若因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成损失，双方应共同协商解决方案。若因一方原因导致工程无法按时完成或造成损失，该方应承担相应的法律责任。
7.本协议中涉及的货币单位均为人民币。本协议中的日期均为公历日期。本协议中的百分比均指百分比（%）形式表示。本协议中的“元”均指“元”的货币单位。
8.本协议中的未尽事宜由双方协商补充并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。9.若因一方原因导致施工合同无法继续履行或提前终止，该方应承担相应的法律责任并赔偿对方因此所造成的全部损失。若因不可抗力因素导致施工合同无法继续履行或提前终止，双方应共同协商解决方案并签订书面补充协议。10.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。11.本补充协议与主合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。12.本补充协议中涉及的货币单位均为人民币。本补充协议中的日期均为公历日期。本补充协议中的百分比均指百分比（%）形式表示。本补充协议中的“元”均指“元”的货币单位。13.本补充协议中的未尽事宜由双方协商补充并签订书面补充协议，补充协议与本补充协议具有同等法律效力。协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。14.若因一方原因导致施工合同无法继续履行或提前终止，该方应承担相应的法律责任并赔偿对方因此所造成的全部损失。若因不可抗力因素导致施工合同无法继续履行或提前终止，双方应共同协商解决方案并签订书面补充协议。15.本补充协议自双方签字盖章之日起生效
篇2
协议编号：[协议编号]
甲方（发包方）