水电安装分包合同纠纷答辩状
答辩人(被告)信息:
公司名称:_____________
统一社会信用代码:_____________
注册地址:_____________
法定代表人:_____________
联系电话:_____________
电子邮箱:_____________
被答辩人(原告)信息:
公司名称:_____________
统一社会信用代码:_____________
注册地址:_____________
法定代表人:_____________
联系电话:_____________
电子邮箱:_____________
答辩人就原告提起的水电安装分包合同纠纷一案,提出如下答辩:
一、答辩人基本情况
答辩人系一家具有合法资质的水电安装企业,长期致力于提供高质量的水电安装服务。在本案中,答辩人与被答辩人于_____年__月__日签订了《水电安装分包合同》(以下简称“合同”),约定由答辩人承担_________项目(项目名称)的水电安装工作。
二、合同履行情况
=1\*GB4㈠工程进度:答辩人严格按照合同约定及施工图纸要求,组织施工队伍进场作业,确保工程进度符合双方约定的时间节点。
=2\*GB4㈡工程质量:答辩人在施工过程中,始终坚持质量第一的原则,所有材料均符合国家标准及合同约定,施工质量经多次自检及第三方检测均达到合格标准。
=3\*GB4㈢款项支付:根据合同约定,被答辩人应按时支付工程进度款及结算款。然而,被答辩人至今仍有______元(具体金额)未支付,导致答辩人面临资金压力,但答辩人仍克服困难,完成了合同约定的全部工作内容。
三、被答辩人指控的回应
=1\*GB4㈠延误工期:被答辩人指控答辩人延误工期,但答辩人认为,工期延误是由于被答辩人提供的施工图纸变更频繁、材料供应不及时及现场协调不力等原因所致,答辩人已多次书面通知被答辩人,并要求其采取相应措施,但被答辩人未予积极回应。
=2\*GB4㈡工程质量问题:被答辩人指控答辩人施工质量不合格,但答辩人认为,所有施工均符合合同约定及国家标准,且已通过自检及第三方检测。被答辩人提出的所谓质量问题,实际为工程验收过程中的细微瑕疵,答辩人已按要求进行了整改,并通过了复检。
四、答辩意见
=1\*GB4㈠不构成违约:答辩人认为,在合同履行过程中,答辩人已严格按照合同约定及施工图纸要求施工,不存在延误工期及施工质量不合格等违约行为。被答辩人的指控缺乏事实及法律依据,不能成立。
=2\*GB4㈡请求支付款项:答辩人请求贵院依法判决被答辩人立即支付剩余工程款______元(具体金额)及逾期付款利息,以维护答辩人的合法权益。
五、证据与法律依据
=1\*GB4㈠证据材料:答辩人将提供合同文本、施工图纸、工程进度报告、自检报告、第三方检测报告、整改通知及回复、催款函等证据材料,以证明答辩人的答辩意见及请求的合理性与合法性。
=2\*GB4㈡法律依据:答辩人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关司法解释,提出上述答辩意见。
六、请求事项
基于以上事实与理由,答辩人请求贵院:
=1\*GB4㈠依法驳回被答辩人对答辩人的全部诉讼请求;
=2\*GB4㈡判决被答辩人立即支付答辩人剩余工程款______元(具体金额)及逾期付款利息;
=3\*GB4㈢本案诉讼费用由被答辩人承担。
七、声明与承诺
答辩人声明,以上答辩内容均基于事实与法律,如有不实之处,愿承担相应的法律责任。答辩人承诺,将积极配合法院的调查与审理工作,如实提供相关信息与证据材料。
此致
_________人民法院
答辩人(盖章):_____________
法定代表人(签字):_____________
日期:____年__月__日