2025年杭州装修合同9篇
篇1
合同编号：[具体编号]
甲方（业主）：[甲方姓名]
乙方（装修服务提供商）：[乙方公司名称]
签订日期：[合同签订日期]
一、工程概况
1.工程地点：杭州市[位置]
2.工程内容：室内设计及装修，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装、水电改造等。
3.工程期限：自合同签订之日起至完成所有工程内容，预计工期XX个月。
二、工程价款及支付方式
1.工程总价：人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2.支付方式：
合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款。
施工过程中，根据工程进度分期支付。
工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
三、材料设备供应
1.乙方负责采购的材料设备应符合相关质量标准，并提供合格证明。
2.因材料设备质量问题导致的损失由乙方承担。
四、工程质量及验收
1.乙方应按照国家标准和地方规范进行施工，确保工程质量。
2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3.工程验收合格后，双方签署验收文件。如工程存在质量问题，乙方应负责整改。
五、工期延误及违约责任
1.如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付甲方相应的违约金。
2.如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担乙方的停工损失。
3.除不可抗力因素外，未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。违约方应承担相应的违约责任。
六、保修服务
1.工程竣工验收后，乙方提供一定期限的保修服务，保修期限为XX年。
2.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
3.因甲方使用不当或其他非乙方原因造成的损坏，乙方可有偿维修。
七、争议解决
双方发生争议时，应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项
篇2
合同编号：[具体编号]
甲方（业主）：[业主姓名]
位置：[业主位置]
乙方（装修公司）：[公司名称]
位置：[公司位置]
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方位于杭州市的住宅装修工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程地点：杭州市[具体位置]。
2.工程内容：室内装修，包括但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。具体项目见附件《装修项目清单》。
3.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。
二、工程价款及支付方式
1.工程总造价：人民币[大写金额]（￥：[小写金额]元）。此造价已包含税金等附加费用。如有调整，需双方书面确认。
2.支付方式：签订合同后三日内，甲方向乙方支付总造价的XX%作为预付款。工程进度过半后支付XX%。竣工验收合格后支付剩余款项。
三、材料供应及质量要求
1.乙方应按照双方确认的《装修项目清单》及国家相关标准采购材料，确保质量合格。
2.甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如有问题，乙方应及时更换。
四、施工及质量要求
1.乙方应严格按照设计图纸和国家规定的施工技术规范进行施工，确保工程质量。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2.施工过程中如需要调整设计方案或材料更换等，需经双方书面确认后实施。
五、工期延误与违约责任
1.如因甲方原因造成工期延误，由甲方承担相应的责任和损失。
2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应按延误天数支付违约金。如延误超过XX天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
六、竣工验收与保修责任
1.工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改。
2.工程保修期按照国家规定执行。保修期内出现质量问题，乙方应负责免费维修。保修期满后需要继续维护的，乙方按成本价提供服务。
七、其他约定事项
双方约定其他未尽事宜可通过补充协议解决。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（业主）：[业主亲笔签名]联系电话：[业主电话]日期：XXXX年XX月XX日
签字盖章：[业主印章或公章]账号：[业主账户信息]邮箱：[业主邮箱位置]紧急联系人：[联系人姓名及联系方式]紧急联系人位