室内装修合同模板4篇
篇1
合同编号：XXXX-XXXX
甲方（发包方）：XXXX，位置：XXXX，电话：XXXX，邮箱：XXXX。
乙方（承包方）：XXXX，位置：XXXX，电话：XXXX，邮箱：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方室内装修工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程位置：XXXX。
2.工程内容：XXXX。
3.工程期限：自XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工。
4.工程预算：人民币XX元（大写：XX元）。
二、双方职责
1.甲方职责：
负责办理相关手续，确保施工顺利进行。
负责提供施工所需的水、电等基础设施。
负责协调乙方与其他施工单位的关系。
负责验收工程成果，并提出改进意见。
2.乙方职责：
负责制定施工方案，确保施工质量和进度。
负责购买施工所需的材料，并确保材料质量符合标准。
负责安排施工人员，确保施工人员具备相应的技能和资质。
负责处理施工过程中的突发事件，并及时向甲方报告。
三、施工要求
1.乙方应严格按照施工方案施工，确保施工质量和进度。
2.乙方应遵守甲方的安全、卫生等规定，确保施工过程中的安全卫生。
3.乙方应保护甲方的财产，确保施工不对甲方财产造成损害。
4.乙方应接受甲方的监督和管理，确保施工符合甲方的要求。
四、付款方式
1.工程款支付方式：银行转账。
2.工程款支付时间：每完成一个施工节点，甲方支付相应的款项。具体支付时间由双方协商确定。
3.工程款支付比例：根据施工合同的约定，甲方应按比例支付工程款。具体支付比例由双方协商确定。
4.尾款支付：工程竣工后，甲方应支付尾款。尾款金额为工程预算的XX%。具体支付时间由双方协商确定。
五、违约责任
1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款或未提供必要的基础设施支持，导致施工无法正常进行或延误工期，甲方应承担相应的违约责任。
2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，导致甲方无法正常使用室内装修工程，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不仅限于：扣除违约金、赔偿损失、支付额外费用等。
六、争议解决方式
1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务。
2.合同履行过程中如发生纠纷或争议，双方应共同维护施工现场的安全和稳定。在纠纷或争议解决期间，双方应遵守相关法律法规的规定和合同约定，不得擅自停工或擅自撤离施工现场。
3.合同履行过程中如发生纠纷或争议，双方应积极协商解决并达成书面协议。协商不成或无法达成书面协议的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决结果并履行相应的义务。同时，双方应积极协助法院进行调解和仲裁工作，共同维护室内装修工程的顺利进行和双方的合法权益。
七、合同生效与终止条件
1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。具体生效时间以双方协商确定为准。在合同生效前，双方应确保已充分了解合同条款和履行义务的要求。合同生效后，双方应严格遵守合同约定并履行相应的义务。如需修改合同条款或补充新的内容，应经双方协商一致并签订书面协议。协议中应明确修改或补充的内容以及生效时间等相关事项。协议签订后应立即报送给相关监管机构备案并抄送对方留存备查。
2.合同终止条件：本合同的终止需经双方协商一致并签订书面协议确认。在合同终止时双方应友好协商解决相关事宜包括但不限于未完成工作的处理、已支付费用的退还等事项。同时双方应积极协助对方进行善后处理工作确保室内装修工程的顺利进行和双方的合法权益得到保障。若因不可抗力或意外事件导致合同无法继续履行时双方应友好协商解决相关事宜并签订书面协议确认合同终止事宜。协议签订后应立即报送给相关监管机构备案并抄送对方留存备查。
篇2
合同编号：[合同编号]
甲方（业主）：[甲方姓名]
乙方（装修公司）：[乙方公司名称]
联系位置：[甲方联系位置]
联系电话：[甲方联系电话]
联系位置：[乙方联系位置]
联系电话：[乙方联系电话]
一、合同背景
甲方委托乙方进行室内装修，乙方同意接受委托。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平