基本信息
文件名称:建设工程合同纠纷一案9篇.docx
文件大小:18.61 KB
总页数:30 页
更新时间:2025-06-04
总字数:约1.1万字
文档摘要

建设工程合同纠纷一案9篇

篇1

甲方(发包方):_________

乙方(承包方):_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方发包给乙方的建设工程事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:_________

2.工程地点:_________

3.工程内容:_________

4.工程规模:_________

二、工程造价及支付方式

1.工程造价:_________元。

2.支付方式:_________。

三、工期及进度要求

1.工期:自合同签订之日起,乙方必须按照合同约定的工期完成工程建设。如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时向甲方说明情况,并协商解决。

2.进度要求:乙方应制定详细的施工进度计划,并严格按照计划执行。甲方有权对施工进度进行监督,并提出改进意见。

四、质量与验收

1.工程质量:乙方应确保工程质量符合相关法律法规及合同约定,对工程质量负责。如因乙方原因造成工程质量不合格的,乙方应负责无偿返工或维修。

2.验收:工程完成后,乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后,按照合同约定及国家相关标准对工程进行验收。如验收过程中发现问题,甲方有权要求乙方无偿返工或维修。

五、保修及售后服务

1.保修期:工程验收合格后,乙方应提供一定年限的保修期。在保修期内,如因乙方原因造成工程损坏的,乙方应负责无偿维修。

2.售后服务:保修期结束后,乙方应继续提供有偿的售后服务。具体费用及内容双方可另行协商确定。

六、违约责任及赔偿

1.违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.赔偿:如因乙方原因造成工程无法按时完成或质量不合格,乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的纠纷或争议,应适用中华人民共和国相关法律法规进行审理。

八、合同生效及变更

1.合同生效:本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2.合同变更:如需对合同进行变更或补充,双方应协商一致并签订书面协议。协议内容应与原合同具有同等法律效力。如有未尽事宜,可另行协商确定。

九、其他约定事项

1.保密义务:双方应对合同内容及执行过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息承担保密义务,未经对方同意不得泄露给第三方。

2.不可抗力:如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行的,双方应协商解决。如协商不成的,任何一方均可解除合同并不承担违约责任。

3.合同解除:如一方违反合同约定导致合同目的无法实现的,另一方有权解除合同并要求违约方承担相应的违约责任。

4.通知与送达:双方应确保合同中提供的通讯位置准确无误,如有变更应及时通知对方。因通讯位置错误或未及时通知对方导致通知无法送达的,由过错方承担责任。

5.合同终止:合同终止后,双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的,可依法提起诉讼。

6.管辖法院:如双方在执行合同过程中发生争议且协商不成的,任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.适用法律:本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的纠纷或争议,应适用中华人民共和国相关法律法规进行审理。

篇2

甲方(发包方):_________

乙方(承包方):_________

工程项目:_________

鉴于:甲方和乙方经过友好协商,同意由乙方承建甲方发包的_________工程项目。在工程建设过程中,因双方对工程进度、质量、安全等方面的理解不同,产生了一些争议和纠纷。为了明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行,双方同意对以下纠纷进行调解,并达成如下协议:

一、纠纷事项

1.工程进度纠纷:乙方在施工过程中,未能按照甲方要求的进度进行建设,导致工期延误。

2.工程质量纠纷:乙方所完成的工程质量未能达到甲方预期的标准,存在质量问题。

3.工程安全纠纷:乙方在施工过程中,未能严格遵守安全规定,存在安全隐患。

二、调解原则

1.双方本着友好协商、互谅互让的原则,共同解决纠纷。

2.在调解过程