工程木门安装合同5篇
篇1
甲方（发包方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程木门安装事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：____________________
2.工程地点：____________________
3.工程内容：木门的供应与安装
二、工程木门规格、数量及价款
1.木门规格：按照甲方提供的图纸和样式要求进行制作安装。
2.数量：____________扇。
3.价款：每扇门人民币________元整（￥________），总计人民币________元整（￥________）。
三、工程期限
1.乙方应在收到甲方预付款后的______天内开始制作，并在______天内完成安装。
2.如因甲方原因导致工期延误，乙方有权顺延工期。
四、工程质量与验收
1.乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行制作和安装。
2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______天内进行验收。
3.如甲方在规定的期限内未进行验收，则视为验收合格。
五、工程款支付
1.甲方在合同签订后______天内支付乙方工程款的______%作为预付款。
2.乙方完成安装并经甲方验收合格后______天内，甲方支付乙方剩余工程款。
3.如甲方未按时支付工程款，乙方有权顺延工期，并要求甲方按照未支付工程款的______%支付违约金。
六、保修与维护
1.乙方对所安装的木门提供______年的保修期。保修期内，如因乙方的责任导致的木门质量问题，乙方负责免费维修。
2.保修期过后，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任
1.如乙方未按照合同约定的期限完成制作和安装，应支付甲方违约金，违约金为每延误一天支付总工程款的______%。
2.如因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应支付乙方因停工、窝工所造成的损失。
3.如甲方未按照合同约定的期限支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为每延误一天支付应付工程款的______%。
八、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：______________法定代表人（签字）：______________
位置：__________________________位置：__________________________
联系电话：______________________联系电话：______________________
日期：________________________日期：________________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
账号：________________________账号：________________________
篇2
甲方（发包方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的木门安装工程事宜达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：____________________
2.工程地点：____________________
3.工程内容：木门的制作与安装
二、合同工期
1.安装工期：自合同签订之日起____天内完成安装。
2.如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，乙方有权顺延工期。
三、工程价款及支付方式
1.工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。该总价包括但不限于材料费