河北省建设工程施工合同示范文本6篇
篇1
合同编号：[合同编号]
工程名称：[工程名称]
工程地点：[工程地点]
发包方：[发包方名称]
承包方：[承包方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程施工事项，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：[工程名称]
2.工程地点：[工程地点]
3.工程规模：[工程规模]
4.设计单位：[设计单位名称]
5.监理单位：[监理单位名称]
6.建设单位：[建设单位名称]
7.承包范围：[承包范围]
8.开工日期：[开工日期]
9.竣工日期：[竣工日期]
10.合同价款：[合同价款]
11.支付方式：[支付方式]
12.保修期限：[保修期限]
二、双方职责与义务
1.发包方职责与义务：
负责办理建设工程的规划许可、施工许可等手续。
负责提供建设工程的施工图纸、技术资料等。
负责协调施工过程中的相关问题。
负责按照合同约定支付工程进度款和结算款。
负责工程的竣工验收和移交工作。
2.承包方职责与义务：
负责制定施工方案和进度计划，并严格按照方案施工。
负责施工现场的安全管理，确保施工顺利进行。
负责施工质量的管理和控制，确保施工质量符合合同约定。
负责按照合同约定完成施工任务，确保施工进度和质量。
负责施工过程中的变更管理，确保变更符合合同约定。
三、质量与验收
1.工程质量：乙方应确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准的要求。在施工中，乙方应建立健全质量管理体系，明确各级人员的质量责任，严格执行质量检查制度，确保每个施工环节的质量控制得到有效实施。甲方有权对工程质量进行监督，提出整改意见和要求。
2.验收程序：工程竣工验收时，甲方应成立验收小组，制定验收方案。验收小组应按国家及地方相关法规和标准进行验收。验收过程中，甲方应积极配合乙方的工作，及时提供所需资料。验收结束后，甲方应出具验收报告，对工程质量进行全面评价。若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。
3.保修服务：乙方应提供至少一年的保修服务。在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的工程问题或故障，乙方应负责免费维修或更换相关部件。甲方应书面通知乙方维修事宜，并提供必要的支持和协助。乙方应在接到维修通知后尽快安排人员进场维修。保修期满后，双方应办理保修终止手续。
四、违约责任及争议解决方式
1.违约责任：甲方或乙方违反合同约定时，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方的情况和违约程度确定，可以包括罚款、赔偿损失等。同时，双方应明确约定违约金的计算方式和支付时间。在违约情况发生时，双方应友好协商解决，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。
2.争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议，应首先尝试通过友好协商解决。协商不成时，双方可选择仲裁或诉讼的方式解决争议。具体仲裁机构或管辖法院应根据双方协商确定。在仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合，提供必要证据和材料。仲裁裁决或判决具有法律效力，双方应遵守裁决或判决结果。仲裁或诉讼费用由败诉方承担。如双方对仲裁或诉讼结果不满意，可在规定期限内向人民法院提起诉讼。法院判决生效后，双方应履行判决结果。判决生效前不得再行仲裁或诉讼。判决生效后的执行由管辖法院负责监督和执行。判决生效后的执行费用由被执行人承担。判决生效后的执行期间不得再行仲裁或诉讼。判决生效后的执行期间为判决生效之日起至履行完毕之日止。判决生效后的执行期间如遇特殊情况需延长执行期限的需经管辖法院批准并办理相关手续后方可继续执行。判决生效后的执行期间如遇法定节假日则顺延执行。判决生效后的执行期间如遇不可抗力因素导致无法按时履行的需及时告知管辖法院并提交相关证明材料以便法院酌情处理。
篇2
发包方（全称）：__________
承包方（全称）：__________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：__________
2.工程地点：__________
3.工程内容：__________
4.工程造价：__________
二、工期
1.开工日期：_______