承包零星工程施工合同书4篇
篇1
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
4.工程造价：
第二条承包方式及要求
1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方负责购买施工所需的全部材料和工具。
2.施工要求：乙方必须按照甲方提供的施工设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
第三条工程期限
1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
第四条工程质量及保修
1.工程质量必须达到相关标准，否则甲方有权要求乙方返工或整改。
2.保修期为一年，自工程竣工之日起算。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
第五条工程价款及支付方式
1.工程价款为人民币XX元整（￥XX）。
2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方工程价款的XX%作为预付款。工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的工程价款。
第六条甲方责任及义务
1.甲方应提供施工所需的设计图纸和技术要求。
2.甲方应确保施工场地的环境卫生和安全条件符合施工要求。
3.甲方应按时支付乙方的工程价款。
第七条乙方责任及义务
1.乙方应按时进场施工，确保工程按期完成。
2.乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。
3.乙方应做好施工场地的环境卫生和安全工作，确保施工顺利进行。
第八条违约责任及赔偿
1.甲方如未按时支付工程价款，应按银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2.乙方如未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%。同时，乙方应继续履行合同义务，完成剩余的施工任务。
3.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的费用和责任。如因甲方原因造成施工延误或损失，甲方应承担相应的责任和赔偿。
第九条合同变更和解除
1.本合同一经签订，双方应认真履行。在合同履行过程中，如需变更或解除，应经协商一致，并签订书面协议。
2.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任和赔偿。
第十条争议解决及法律适用
1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。
2.争议解决过程中产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）均由败诉方承担。胜诉方有权向败诉方追偿已垫付的费用。如果法院最终判决胜诉方部分败诉的，则败诉方应按比例承担相应的费用。如果法院最终判决双方均有责任的，则双方应按责任比例承担相应的费用。
篇2
发包方（甲方）：XXXX
承包方（乙方）：XXXX
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：XXXX
2.工程地点：XXXX
3.工程承包方式：XXXX
4.工程范围和内容：XXXX
第二条合同工期
1.本合同工期为：XXXX年XXXX月XXXX日至XXXX年XXXX月XXXX日。
2.本合同工期如需调整，双方协商确定。
第三条工程质量
1.乙方必须按照甲方要求，高质量、高标准完成施工任务。
2.乙方必须建立健全质量管理体系，制定施工质量控制措施，确保工程质量。
3.乙方必须按照甲方要求，做好工程质量的检查和验收工作。
4.乙方在工程竣工时，必须提供完整的工程资料。
第四条合同价款及支付方式
1.本合同价款为：XXXX元。
2.乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方将合同价款一次性支付给乙方。
3.乙方在收款时，必须提供正式的税务发票。
第五条违约责任
1.甲方若不按合同约定支付合同价款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XXXX元。
2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需