顶棚施工合同4篇
篇1
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程承包方式：_________
4.工程范围和内容：_________
第二条工程期限
1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始施工，到_________年_________月_________日竣工验收。
2.如有下列情况，工期可以顺延：因甲方原因影响开工。不可抗力。因乙方原因停工。
第三条工程质量和检查验收
1.工程质量必须达到合格（优良），否则乙方应无偿返工，直至达到合同质量标准。
2.乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，并接受甲方代表的监督检查。
3.甲方代表在检查过程中，对不符合质量要求的施工部位有权提出整改意见，乙方必须按甲方代表的要求进行整改。
4.工程竣工验收，应以合同条款、设计要求和施工图纸为依据，在甲乙双方代表在场情况下进行验收。
第四条工程价款和结算方式
1.本工程采用包工包料方式，工程所需材料由乙方自行采购。
2.工程价款结算方式：按照实际完成的工程量，依据双方商定的单价结算。乙方完成的工程量，由甲方代表签字确认。
3.工程竣工验收合格后，乙方方可向甲方申请支付工程款项。甲方在接到乙方申请后，30个工作日内予以审核并支付款项。
第五条双方职责与义务
1.甲方职责与义务：负责办理工程相关手续。提供施工图纸和技术规范。确定并监督乙方施工进度。对乙方施工质量进行检查验收。按时支付工程款项。
2.乙方职责与义务：严格遵守施工现场安全操作规程。确保施工进度和质量。做好施工记录。及时提交验收申请。协助甲方进行工程验收。
第六条违约责任
1.甲方如不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付未支付款项的万分之五的违约金。
2.乙方如未完成合同约定的工程量或施工质量达不到合同要求，需向甲方支付违约金，违约金金额为未完成工程量的价款或维修费用的双倍。
3.如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，需向甲方支付合同总金额的千分之五的违约金。
第七条合同生效与终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后因故不能继续履行时，须经双方协商同意后方可终止。任何一方擅自终止合同，需承担相应的违约责任。
2.合同终止后，乙方应妥善保护甲方提供的图纸、资料等财产，并将其归还给甲方。同时，乙方应确保已完成工程的成品、半成品等不受损坏并妥善保管。
3.合同终止后，如乙方已完成部分工程且工程质量合格，甲方应根据合同约定支付相应工程款项。如工程质量不合格，乙方应无偿返工直至达到合同质量标准。
第八条争议解决方式
1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他部分。
3.争议解决过程中产生的费用（包括律师费、诉讼费、保全费等）由双方自行承担。若判决结果为乙方胜诉，甲方应承担乙方的合理律师费用。
第九条其他约定事项
1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.在合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。如一方违反合同约定或擅自变更合同条款，应承担相应的法律责任。同时，双方应相互支持、相互配合、共同协商解决问题，确保合同目的的实现。
篇2
甲方（发包方）：_________________________
乙方（承包方）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方顶棚施工工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程名称：顶棚施工工程
2.工程地点：_________________________
3.工程内容：顶棚设计、材料采购、施工安装等
二、工程期限
本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。如遇不可抗力因素