外墙保温轻工合同书7篇
篇1
发包方（甲方）：[甲方公司名称]
承包方（乙方）：[乙方公司名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称：[工程名称]
2.工程地点：[工程地点]
3.工程内容：外墙保温工程
第二条承包范围
1.乙方负责按甲方提供的设计施工图纸进行外墙保温工程的施工。
2.乙方负责施工所用的脚手架的搭设，并承担施工过程中的一切安全措施费用。
3.甲方负责提供施工所用的外墙保温材料，并承担材料费用。
第三条承包方式
1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责施工并承担施工费用。
2.乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成施工任务。
第四条工程期限
1.本工程自合同签订之日起开始施工，具体工期根据甲方施工进度要求而定。
2.乙方应在保证施工质量的前提下，尽量缩短工期，确保施工进度。
第五条工程质量
1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工作业。
2.甲方对乙方的施工质量进行监督，发现问题及时提出并要求乙方进行整改。
3.乙方应确保施工质量符合设计要求和相关标准。
第六条工程价款及支付方式
1.本工程总造价为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元），具体金额根据施工图纸和现场实际情况而定。
2.甲方应在合同签订后支付乙方工程总造价的[比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]元）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
3.乙方在收到预付款后应开具相应金额的发票。
第七条违约责任
1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，需向乙方支付合同总金额的[比例]作为违约金。
2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，需向甲方支付合同总金额的[比例]作为违约金。
3.若因甲方原因造成工程无法继续进行，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。
4.若因乙方原因造成工程无法继续进行，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。
第八条争议解决方式
1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同未涉争议的部分。
2.对于因本合同产生的任何争议，双方应本着公平、公正的原则协商解决。协商不成的，可依法提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，尊重事实、尊重证据，积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决或裁定对双方具有法律约束力。
3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同未涉争议的部分。对于已经发生争议的部分，双方应按照合同约定和法律、法规的规定协商解决或依法提起诉讼解决。待争议解决后，双方应继续履行本合同剩余部分直至合同终止或解除。
4.对于涉及工程质量、安全、进度等关键性问题的争议，双方应及时沟通协调以达成解决方案避免影响工程的顺利进行和交付使用目标实现延误等相关损失发生。协商不成的可依法提起诉讼解决争议问题。待争议解决后应继续履行本合同剩余部分直至合同终止或解除止履行合同义务并承担相应违约责任。因违约方过错导致守约方面临巨额损失时违约方应承担相应赔偿责任并依法承担法律责任及后果。
篇2
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方外墙保温工程事项达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：________________外墙保温工程。
2.工程地点：________________。
3.工程内容：外墙保温材料供应与施工。具体包括保温材料的采购、运输、安装等。
二、合同工期与进度安排
1.工程开工日期：____年__月__日。
2.工程竣工日期：____年__月__日。
3.进度安排：乙方应按照甲方提供的进度计划表进行作业，确保工程按期完成。如遇特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方协商并取得同意。
三、质量与验收标准
1.乙方须严格按照国家及地方现行相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合要求。
2.工程完工后，乙方应组织自检并整理相关资料，提交甲方验收申请。甲方组织验收，验收合格后办理验