露天采矿工程承包合同模板6篇
篇1
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本露天采矿工程的承包事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________露天采矿工程。
2.工程地点：_________。
3.工程范围和内容：_________。
4.工程规模：_________。
二、承包方式
1.本工程采用包工包料的方式进行承包。
2.乙方负责工程的组织实施、设备材料采购、运输及供应，并承担施工过程中的一切费用。
3.甲方提供必要的施工条件和支持。
三、合同总价及支付方式
1.本工程的合同总价为人民币_________元整（￥_________）。该总价已包括工程所需的设备材料费、施工费、运输费及其他一切费用。
2.甲方在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。
四、工期及进度要求
1.本工程的工期为_________天，自合同签订之日起计算。
2.乙方需按照甲方提供的施工进度计划组织施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
五、质量及技术要求
1.本工程的质量要求必须符合甲方提供的施工图纸和技术规范。
2.乙方需建立健全的质量保证体系，确保工程施工质量符合设计要求和国家标准。如因乙方施工质量问题导致工程返工或修改，乙方需承担相应的费用和责任。
六、安全及环保要求
1.乙方需严格遵守相关的安全操作规程，确保工程施工过程中的安全。如因乙方安全措施不当导致安全事故发生，乙方需承担相应的法律责任。
2.乙方需采取有效措施降低工程施工过程中的噪音、粉尘和废弃物排放，保护生态环境。如因乙方环保措施不当导致环境污染事件发生，乙方需承担相应的法律责任。
七、违约责任
1.甲方需按时支付工程款项，如因甲方原因造成付款延误，甲方需承担相应的违约责任。
2.乙方需按时完成工程施工任务，如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方需承担相应的违约责任。
八、争议解决方式
1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他条款应继续履行。
2.争议解决过程中产生的鉴定费、评估费等费用由双方协商承担。如协商不成，由人民法院根据案件的具体情况判决承担。
九、合同生效及变更
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同的变更或解除，不影响双方在本合同生效期间根据本合同已享有的权利和应承担的义务。本合同的变更或解除，应依照法律规定和合同约定进行。除法律另有规定或当事人另有约定外，不得损害国家、集体和他人的合法权益。当事人协商一致，可以变更合同。双方协商一致的变更约定应当履行相应的审批和备案手续。合同解除后，原合同中的结算和清理条款仍有效。双方应本着友好合作的精神协商解决合同履行过程中的问题。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他条款应继续履行。争议解决过程中产生的鉴定费、评估费等费用由双方协商承担。如协商不成，由人民法院根据案件的具体情况判决承担。
篇2
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________露天采矿工程。
2.工程地点：_________。
3.工程范围和内容：包括矿区开采、运输、选矿等全流程工作。
4.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包甲方露天采矿工程。
二、合同工期
1.合同工期：本工程合同工期为_____年。
2.乙方应在合同签订后尽快进场施工，并在合同工期内完成全部工程内容。
3.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方提交书面报告，甲方在核实情况后，可适当调整工期。
三