基本信息
文件名称:民事起诉状(拖欠工程款).docx
文件大小:46.28 KB
总页数:2 页
更新时间:2025-06-13
总字数:约1.2千字
文档摘要

第PAGE1

第PAGE1页共NUMPAGES2页

民事起诉状

原告:公司,法定代表人:,统一社会信用代码:

注册地址:,电话:

被告:公司,法定代表人:,统一社会信用代码:

注册地址:,电话:

诉讼请求:

一、请求判令被告立即向原告支付拖欠工程款人民币???元。

二、请求判令被告立即向原告支付垫付材料款???元。

三、请求判令被告立即向原告赔偿原告经济损失,具体包括:__年至__年度拖欠款的滞纳金???元,__年__月至__月设备闲置费????元。

四、请求判令被告承担本案的诉讼费,律师费,保全费。

事实和理由:

__年__月__日,原告__公司与被告__签订《建筑安装工程合同》。根据合同约定,原告负责为被告修建???楼两幢,承包方式为“议标形式,包工包材料”,合同承包额为???元。合同明确规定了开工日期为__年__月__日,竣工日期为__年__月__日。

然而,在合同履行过程中,原告虽按时将设备机具等运进工地,但被告却因工地、图纸等问题未能及时与有关单位妥善交涉。这一情况致使原告直至__年__月__日才得以正式开工,期间长达一百七十七天。在此期间,由于被告的原因,原告开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期闲置无用,给原告带来了巨大的经济损失,经核算达???元。虽然后来被告承担了部分金额的误工费,但仍有??元的损失未得到赔偿。

两幢楼建筑安装工程竣工后,于__年__月__日,双方再次签订了教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于__年__月__日顺利完工。经__市建筑工程质量监督站严格校验,三幢楼均质量合格并交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方共同审定后,又交由__市建设银行进行校准定案,在此过程中双方并无任何争议。然而,令人遗憾的是,被告至今仍拖欠原告工程款???元。

由于被告一再拖欠工程款,致使原告工人工资长期无法支付,原告无奈之下被迫于__年__月底撤离被告工地。为收回被拖欠的工程款,原告组织专人多次与被告进行交涉。起初,被告以工程资料不全为由进行推拖,原告为解决问题,只得将自己的全部资料复印交给被告。但之后,被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付所拖欠的工程款。

被告的上述行为严重违反双方签订的合同书约定,无理拖欠原告工程款,给原告造成了极大的经济损失。根据我国《民法典》等相关法律法规,被告应当承担违约责任,履行支付工程款及赔偿原告经济损失的义务。

此致

__市__区人民法院

具状人:

__年__月__日