第1篇
合同编号：________
甲方（工程业主）：________________
乙方（施工单位）：________________
签订日期：____年__月__日
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的施工方案达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：________________
2.工程地点：________________
3.工程规模：________________
4.工程类别：________________
5.工程建设内容：________________
二、施工方案
1.施工组织设计：乙方应根据工程特点和甲方要求，编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、施工方案、施工工艺、施工质量保证措施、施工安全措施、施工环境保护措施等。
2.施工工艺：乙方应采用先进的施工工艺和设备，确保工程质量、进度和安全生产。
3.施工进度：乙方应按照施工组织设计的要求，确保工程按期完工。具体施工进度安排如下：
（1）施工准备阶段：____个工作日；
（2）主体结构施工阶段：____个工作日；
（3）装饰装修阶段：____个工作日；
（4）竣工验收阶段：____个工作日。
4.施工质量：乙方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
5.施工安全：乙方应严格执行国家和地方有关安全生产法律法规，确保施工安全。
6.施工环境保护：乙方应按照国家和地方有关环境保护法律法规，采取有效措施，确保施工过程中的环境保护。
三、合同价款及支付方式
1.合同价款：本工程合同价款为人民币____元整（大写：____元整）。
2.支付方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；
（2）施工过程中，甲方根据工程进度和实际完成情况，按月支付乙方合同总价款的____%作为进度款；
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为竣工结算款；
（4）质保金：合同总价款的____%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性无息退还乙方。
四、工期及延误责任
1.工期：本工程总工期为____个月。
2.工期延误责任：
（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金；
（2）因甲方原因导致工期延误，甲方应按实际延误时间延长工期，并支付乙方相应的窝工费。
五、工程质量及验收
1.工程质量：乙方应严格按照国家有关质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2.工程验收：
（1）工程验收分为分项工程验收、分部工程验收和竣工验收；
（2）分项工程验收由乙方自行组织，甲方参与；
（3）分部工程验收由甲方组织，乙方参与；
（4）竣工验收由甲方组织，乙方配合。
六、工程保修
1.保修期限：本工程保修期限为____年。
2.保修范围：乙方在保修期内对工程质量问题进行维修、更换或返工，确保工程质量。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。
3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决
1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；
2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________________
法定代表人（签字）：________________
日期：____年__月__日
日期：____年__月__日
第2篇
合同编号：_______
甲方（委托方）：____________________
乙方（施工方）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：____________________
2.工程地点：____________________
3.工程规模：____________________
4.工程内容：____________________
5.工程预算：人民币_______元整（大写：____________________）
二、工程工期
1.工程总工期：____