第
第PAGE1页共NUMPAGES1页
劳务外合同优秀5篇
通过签订合同，消费者能够在交易中获得应有的权益保障，从而维护社会的正常秩序，合同的履行应遵循可持续发展的原则，考虑到环境和社会责任，以下是本店铺精心为您推荐的劳务外合同优秀5篇，供大家参考。
劳务外合同篇1
甲方：_____
法定代表人或委托代理人：_____
通讯住址：_____
邮政编码：__电话__
乙方：_____姓名____性别____
居民身份证号码____
出生日期20XX年XX月XX日
家庭住址____
邮政编码____
户口所在地____XX省(市)_____区(县)____街道(乡镇)
通讯住址__邮政编码____
电话____
根据有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条本协议于___年___月___日生效，至____年____月XX日终止。
第二条乙方承担的劳务内容、要求为：_____
第三条乙方提供劳务的方法为：_____。
第四条甲方向乙方支付劳务费_____元RMB(大写：_____)
第五条乙方依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方法为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。
第六条乙方负有保守甲方商业秘密的义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括：
第七条甲方支付乙方劳务报酬的标准、方法：__银行转账或支付宝____。
第八条乙方依法缴纳个人所得税元RMB_____(大写：_____)，甲方依法代为扣缴。
第九条发生下列情形之一、本协议终止：
一、本协议期满的;
二、双方就解除本协议协商一致的;
三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
四、由于不可抗力致使合同中止的。
第十条甲、乙双方若单方面解除本协议，仅需提前一周通知另一方即可。
第十一条本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附
书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十二条依据本协议第十条、第十一条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金。
第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京市人民法院进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十四条本合同甲、乙双方的通讯住址为双方联系的唯一固定通讯住址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁时，该住址为双方法定住址。若其中一方通讯住址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。
第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：____乙方：____
代表人(签字)：____身份证号码：____
20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日
劳务外合同篇2
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
根据《中国合同法》、《中国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、工程工期：天
五、工程质量要求：合格
六、工程造价：见后附综合单价表零用工：120元/综合工日
七、工程承包方式：劳务分包
八、工程价款的拨付及结算方式：本工程无工程款，工程量以总包单位清单及图纸为参考，以室内面积实测实量为依据。按月进度工作量70%付款，竣工验收30日内付至合同内完成工程量的95%，结算款于结算完成后30天内支付至结算总额的95%，5%为保修金，1年保修期满后15日内一次付清。
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
十、考核验收：工程竣工由总包方、业主、监理、甲方共同验收并要求在以下四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，如因乙方原因发生安全事故，一切后果由乙方自行承担。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求;竣工后的维修由乙方负责，如乙方不能及时保证维修，甲方有权另派他人维修，费用由乙方承担。
3、工程工期：20XX年05月05日至20XX年05月20日
4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，由于乙方未能达到总包方的文明施工标准所产生的处罚，由乙方自行承担。