3/5
合同延期补充协议范本
合同延期补充协议范本1 发包方：房地产开发(以下简称甲方)
承包方：建筑工程(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，在工程建设施工合同的根底上，双方就后甫村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、工程概况：
本工程位于村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架构造。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率局部)44587.01平方米，贮存间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、构造验收，装饰工程开头施工。
三、工期延误缘由
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程根底施工阶段天气多雨，自然不行抗力等因素延误。四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间：年月日。
协议订立地点：建筑工程，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人：法定代表人：
年月日年月日
合同延期补充协议范本2 协议编号：甲方：
乙方：
甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的效劳合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成全都，签订以下补充协议：1、双方全都同意将原合同商定的乙方将向甲方供给一年的效劳(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方供给xx个月的效劳(效劳时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月
日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容依据原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方全都同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：乙方：
签字盖章：签字盖章：日期：日期：
合同延期补充协议范本3 出借方〔甲方〕地址：
借款方〔乙方〕地址：
签订地点：
鉴于乙方因不能如期归还月日在甲方所在地项下的借款元〔大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商全都达成如下补充协议：
一、乙方依据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元〔大写，应于截止到年月日止，上述借款未归还金额写：xx元整〕，现商定延期到年月次性还清。
二、借款利率与利息
1、延期后的借款利率与利息，按原合同的商定执行。
2、从延期之日起计息按季结息。
3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同商定定条款执行。
四、延期借款合同补充条列1、原合同借款形式：
原合同签订地点：
2、如借款期之日乙方未依据合同规定，主动还清全部款项，乙方情愿承受人民法院起诉。
五、借款方〔乙方〕承诺与保证
本人乙方月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意担当双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并情愿担当借款人所指出的诉讼费用〔或仲裁费〕保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并情愿担当违约的相关法律责任。
六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对全部内容无任何异议。
七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容依据原借款合同执行。
八、保存原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。
九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方〔姓名、盖章〕：乙方〔姓名、盖章〕：身份证号码：身份证号码：
签订日期：
合同延期补充协议范本4 甲方：张三乙方：李四
经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三〔XX房地产开发职工〕私人借款达成全都协议如下：
〔1〕借款总额为：拾万元整〔￥100000.00元〕。
原借款时间为一年〔20xx年6月1日—20xx年5月31日〕。
借款到期后经甲乙双方协商到达全都，将借款时间延期一年
〔20xx年6月1日—20xx年5月31日〕。
利率按同期银行利息计算〔从20xx年6月1日起计算〕。
乙方以XX工程，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx年5月31日假设