基本信息

---

下载

文档摘要

---

第1篇

一、案件背景

原告（甲方）：某建筑工程有限公司

被告（乙方）：某房地产开发有限公司

案由：承包合同纠纷

二、案件事实

2019年3月，原告某建筑工程有限公司与被告某房地产开发有限公司签订了一份《建筑工程施工合同》，约定由原告承包被告开发的某住宅小区的建筑工程施工项目。合同约定工程总造价为人民币1亿元，工期为两年。合同中还明确了双方的权利义务、违约责任等内容。

合同签订后，原告按照约定进行了施工。在施工过程中，由于被告未能按照合同约定及时支付工程进度款，导致原告的施工进度受到影响。在多次催款无果的情况下，原告于2021年6月暂停了施工。

2021年7月，原告向被告发出《解除合同通知书》，