水利水电土建工程索赔合同（GF-2000-0208）2025实施
本合同由以下双方于2025年[日期]在[地点]签订：
甲方（业主）：
名称：[甲方全称]
法定代表人：[甲方法定代表人姓名]
注册地址：[甲方注册地址]
通讯地址：[甲方通讯地址]
联系电话：[甲方联系电话]
邮政编码：[甲方邮政编码]
乙方（承包人）：
名称：[乙方全称]
法定代表人：[乙方法定代表人姓名]
注册地址：[乙方注册地址]
通讯地址：[乙方通讯地址]
联系电话：[乙方联系电话]
邮政编码：[乙方邮政编码]
鉴于：
甲方拟建设[项目名称]水利水电土建工程项目（以下简称“项目”），项目合同文件已生效。乙方被选定承担项目的土建工程施工任务。在项目实施过程中，可能发生非乙方原因导致的合同变更、工期延误、费用增加等情况，根据相关法律法规和项目合同文件约定，双方本着平等互利、协商一致的原则，就索赔事宜达成如下协议：
第一条索赔事件范围
1.1以下非乙方原因导致的情形，可引发索赔：
(1)甲方未能按时提供施工场地、施工图纸、技术资料或指令，导致工期延误或乙方窝工；
(2)甲方指令对合同内容、范围、技术要求进行变更，导致乙方增加工作量或费用；
(3)甲方未能按时支付工程进度款，影响乙方正常施工；
(4)发生不可抗力事件，如地震、洪水、战争、政府行为等，导致工期延误或工程损坏；
(5)第三方原因，如周边单位施工干扰、地质条件与合同不符且非乙方责任等，导致工期延误或工程损坏；
(6)工程变更导致工期延误或费用增加；
(7)因甲方原因导致的工期延误；
(8)其他非乙方原因导致的工期延误或费用增加的情形。
1.2索赔事件的发生必须与工期延误或费用增加有直接因果关系，且乙方已采取有效措施避免或减少损失。
第二条索赔程序
2.1索赔意向通知：发生本合同第一条规定的索赔事件后，乙方应在索赔事件发生后的[7]日内，以书面形式向监理人（或甲方指定的其他人）发出索赔意向通知。索赔意向通知应包括事件发生的时间、地点、简要情况以及可能造成的损失。乙方未在规定期限内发出索赔意向通知的，视为放弃该索赔权利。
2.2索赔资料准备：在收到监理人要求后，乙方应在[28]日内提交详细的索赔报告，包括但不限于：
(1)索赔事件的原因、时间、地点、过程和影响；
(2)与索赔事件相关的合同文件、往来函件、会议纪要、现场照片、工程日志等证据材料；
(3)索赔事件对工期和费用的影响分析，包括工期延误天数、费用增加额的计算过程和结果。
2.3监理人审核：监理人收到索赔报告后，应在[21]日内进行审核，并有权要求乙方补充必要的资料或说明。乙方应在收到监理人要求后，在[7]日内补充提供相关资料或说明。
2.4监理人审批：监理人审核通过后，将索赔报告报送甲方批准。监理人应在收到索赔报告后[14]日内提出审核意见，并报甲方批准。
2.5甲方批准：甲方应在收到监理人报送的索赔报告后[14]日内，根据项目合同文件及相关规定进行审批，并作出批准或不批准的决定。
2.6承包人接受：乙方应在收到甲方批准的索赔决定后[7]日内接受并签署。
第三条索赔证据
3.1索赔证据必须真实、合理、充分，并与索赔事件直接相关。
3.2索赔证据包括但不限于：
(1)合同文件；
(2)往来函件、会议纪要；
(3)施工日志、照片、录音等；
(4)工程进度计划、网络图；
(5)成本核算资料；
(6)其他与索赔事件相关的证明材料。
3.3乙方应在索赔事件发生后及时收集和保存索赔证据，并在索赔报告中提供原件或复印件。
第四条索赔费用计算
4.1工期索赔：采用网络计划技术或关键线路法进行计算，并提供详细的计算过程和结果。
4.2费用索赔：采用实际成本法或合同价格比较法进行计算，并提供详细的计算过程和结果。费用索赔包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
第五条反索赔
5.1甲方在认为乙方存在违约行为并造成自身损失时，也有权向乙方提出反索赔。
5.2反索赔的程序与索赔程序相同，甲方应向乙方发出反索赔意向通知，并提交详细的反索赔报告及相关证据材料。
5.3乙方应在收到甲方反索赔意向通知后，按照本合同第二条、第三条、第四条的约定处理。
第六条索赔的解决
6.1双方应本着友好协商的原则解决索赔争议。
6.2如果协商不成，双方可以共同委托第三方进行调解。
6.3如果调解仍然不成，双方可以根据项目合同文件中的争议解决条款，选择仲裁或诉讼的方式解决争议。
第