2025年工程停工安全管理合同8篇
篇1
甲方（施工单位）：___________
乙方（安全管理单位）：___________
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，为确保工程停工期间的安全管理，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成以下协议：
一、合同目的
为确保工程停工期间施工现场的安全管理，明确双方的安全责任和义务，预防安全事故的发生，保障人民生命财产安全。
二、合同双方基本权利与义务
1.甲方义务：负责施工现场的安全管理，确保停工期间各项安全措施的落实；提供必要的安全设施和安全保障；对乙方提出的安全管理要求进行积极配合。
2.乙方义务：负责工程停工期间的安全监督与检查工作；指导甲方进行安全管理，确保各项安全措施的有效性；发现安全隐患及时通知甲方并督促整改。
三、工程停工安全管理要求
1.甲方应按照相关法律法规的要求，制定停工期间的安全管理制度和应急预案，并严格执行。
2.甲方应在停工前进行安全风险评估，并根据评估结果采取相应的预防措施。
3.乙方应对甲方实施的安全管理措施进行监督检查，确保其符合相关法律法规和行业标准的要求。
4.甲乙双方应共同做好施工现场的封闭管理，确保无关人员不得进入施工现场。
5.甲方应确保施工现场的临时设施、设备、材料堆放等符合安全要求，防止发生意外事故。
6.甲乙双方应建立安全信息通报机制，及时沟通安全管理工作中的问题和情况。
四、违约责任与处理
1.若因甲方未履行安全管理职责导致发生安全事故，甲方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿。
2.若乙方未履行监督检查职责，导致安全事故的发生或安全隐患未及时整改，乙方应承担相应的法律责任。
3.双方因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同的有效期为工程停工期间至工程复工或合同终止。
4.本合同的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问，双方应友好协商解决。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
日期：____年___月___日日期：____年___月___日
篇2
合同编号：[具体编号]
签订日期：[具体日期]
甲方（建设单位）：[甲方名称]
乙方（施工单位）：[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保工程停工期间的安全管理，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况及停工原因
明确该工程的项目名称、工程地点、合同金额等基本信息，并详细阐述本次停工的原因。双方确认此次停工不影响安全的前提下，同意进行安全管理合同的签订。
二、安全管理目标
双方共同确立工程停工期间的安全管理目标，包括但不限于确保施工现场安全、防止事故隐患、保障人员生命财产安全等。
三、安全责任及分工
1.甲方责任：
*确保施工现场安全设施的完整性；
*提供必要的停工期间的安全支持；
*对乙方提交的安全管理方案进行审查与指导。
2.乙方责任：
*制定详细的停工期间安全管理方案；
*确保施工现场停工期间的安全管理符合相关规定；
*定期向甲方报告安全管理情况。
四、安全管理内容及措施
详细列明双方在停工期间的安全管理内容和应采取的措施，包括但不限于以下内容：现场安全防护、临时设施维护、消防安全、环境保护等。双方应明确各自的职责，确保各项安全措施得到有效执行。
五、安全监督与检查
明确甲乙双方应共同对施工现场进行安全监督与检查，建立安全检查机制，及时发现并纠正安全隐患。同时，约定监督与检查的频次和方式等具体事项。
六、事故处理与应急响应
明确双方在处理安全事故时的流程和权责，约定成立应急处理小组，及时有效地应对突发事故，保障人员和财产安全。
七、合同期限与终止条件
确定本合同的期限及终止条件。合同终止后，双方应共同进行工程现场的安全评估，确保工程停工期间的安全管理效果。同时明确合同终止后的相关事宜处理。
八、违约责任及赔偿标准
明确任何一方违反合同约定应承担的违约责任和赔偿标准。包括未能履行