新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范文本5篇
篇1
甲方（发包人）：_________
乙方（承包人）：_________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程的某部分或全部专业分包或劳务分包给乙方施工，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程造价：_________
二、承包方式
1.专业分包：甲方将工程的某部分或全部专业分包给乙方施工，乙方按照甲方的要求完成专业施工任务。
2.劳务分包：甲方将工程的某部分或全部劳务分包给乙方施工，乙方按照甲方的要求完成劳务施工任务。
三、合同工期
1.开工日期：_________
2.竣工日期：_________
3.合同工期：_________天。
四、质量标准
1.工程质量标准：按照《建设工程施工质量验收规范》等相关标准执行。
2.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
五、合同价款及支付方式
1.合同价款：_________元。
2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
3.支付节点：根据工程进度和双方约定，确定支付节点和支付比例。
六、双方权利义务
1.甲方权利与义务：
（1）甲方有权对乙方的施工进行监督、检查和验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
（2）甲方有义务按照合同约定向乙方支付合同价款。
（3）甲方有义务向乙方提供施工图纸和技术规范。
2.乙方权利与义务：
（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。
（2）乙方有义务按照甲方提供的施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
（3）乙方有义务接受甲方的监督、检查和验收。
（4）乙方有义务在工程施工过程中遵守相关法律法规和安全操作规程，确保施工过程中的安全。
七、违约责任及赔偿损失
1.甲方违约责任：甲方未按照合同约定向乙方支付合同价款或未提供施工图纸和技术规范的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
2.乙方违约责任：乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
3.赔偿损失：因一方违约造成对方损失的，违约方应当赔偿因此造成的损失。
八、争议解决及管辖法院
1.争议解决方式：协商、调解、诉讼或仲裁。具体方式由双方协商确定。
2.管辖法院：由双方协商确定管辖法院。若协商不成，则按以下约定执行：_________。
3.若发生争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可通过调解、诉讼或仲裁等方式解决。在协商过程中，双方应尊重事实、遵守法律法规并友好合作。若协商结果无法达成，则按约定管辖法院提起诉讼或仲裁。
4.在诉讼或仲裁过程中，双方应积极配合并提供相关证据材料。如因一方不配合导致诉讼或仲裁无法顺利进行，该方应承担相应的法律责任。
篇2
甲方（发包人）：_________
乙方（承包人）：_________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程的某一部分或全部，发包给乙方施工，达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程内容：_________
4.工程造价：_________
二、承包方式及范围
1.承包方式：根据工程的特点和甲方要求，乙方可以采取以下承包方式：
（1）包工包料；
（2）包工不包料；
（3）包工包料加其他费用。
2.承包范围：乙方承包的范围应包括以下几个方面：
（1）基础工程；
（2）主体工程；
（3）装饰工程；
（4）其他附属设施。
三、合同工期
1.开工日期：_________
2.竣工日期：_________
3.合同工期：_________天。
四、质量标准和要求
1.工程质量应符合《建设工程施工质量验收规范》等相关标准的要求。
2.甲方对工程质量有特别要求的，乙方应满足甲方的要求。
五、合同价款及支付方式
1.合同价款：_________元。
2.支付方式