基本信息
文件名称:因甲方原因工期延误 理赔合同范本7篇.docx
文件大小:16.14 KB
总页数:22 页
更新时间:2025-03-24
总字数:约7.83千字
文档摘要

因甲方原因工期延误理赔合同范本7篇

篇1

合同编号:XXX

甲方(发包方):XXX,地址:XXX,联系电话:XXX。

乙方(承包方):XXX,地址:XXX,联系电话:XXX。

鉴于甲方原因工期延误,导致乙方在承包过程中遭受损失,双方经过友好协商,达成以下理赔合同:

一、合同背景

1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》,约定乙方在甲方指定的期限内完成施工任务。

2.因甲方原因,工期延误,导致乙方在承包过程中遭受损失,包括但不限于人员工资、材料损失、设备租赁费用等。

二、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在工期延误情况下的权利义务关系,确保乙方能够顺利履行施工合同,并保障乙方的合法权益。

三、合同条款

1.甲方应支付乙方因工期延误导致的实际损失费用。具体费用包括人员工资、材料损失、设备租赁费用等,以乙方提供的有效票据为准。

2.甲方应在签订合同后XX个工作日内,向乙方支付全部损失费用的XX%作为预付款。剩余款项应在竣工验收合格后XX个工作日内支付完毕。

3.乙方应确保提供的票据真实、合法、有效,并承担相应的法律责任。如因票据问题导致甲方无法及时支付款项,乙方应承担相应的违约责任。

4.甲方应监督乙方的施工进度,确保施工任务能够按时完成。如因甲方原因导致施工任务无法按时完成,甲方应承担相应的违约责任。

5.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和分歧。如协商无果,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合同生效条件及时间

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

五、其他约定事项

1.在合同履行过程中,如需变更合同条款,双方应签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜,双方可另行协商处理。协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在合同履行过程中,如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的,双方应友好协商解决。协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方(签字/盖章):XXX

日期:XXXX年XX月XX日

乙方(签字/盖章):XXX

日期:XXXX年XX月XX日

篇2

甲方:XXXX有限公司

乙方:XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方原因导致的工期延误理赔事宜,达成以下协议:

一、理赔事项

因甲方原因导致的工期延误,给乙方造成的经济损失。

二、理赔范围

本合同所称的工期延误,是指甲方未能按照合同约定履行其义务,导致乙方无法按照合同约定的工期完成工程。具体包括但不限于以下情形:

1.甲方未能按时提供施工图纸或设计变更,导致乙方无法按时施工;

2.甲方未能按时支付工程款,导致乙方无法按时采购材料或支付人工费用;

3.甲方未能及时解决施工过程中的问题,导致乙方无法按时完成工程。

三、理赔标准

甲方应按照以下标准向乙方支付工期延误赔偿金:

1.甲方应在实际工期延误之日起十日内向乙方支付赔偿金,赔偿金金额为合同总价的10%;

2.甲方应在支付赔偿金的同时,向乙方提供相应的付款凭证,如银行转账凭证等;

3.若甲方未能按照约定支付赔偿金,则应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

四、理赔程序

1.乙方在发现甲方原因导致的工期延误后,应及时向甲方提出书面报告,说明工期延误的情况、原因及经济损失;

2.甲方在收到乙方的报告后,应及时进行核实,并在十日内作出是否同意支付赔偿金的决定;

3.若甲方同意支付赔偿金,则应按照本合同第三条的规定进行支付;若甲方不同意支付赔偿金,则应书面说明理由。

五、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。若合同期满后双方仍有未了结的理赔事宜,可另行协商签订补充协议;

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同中的所有条款均受中华人民共和国法律管辖;

3.双方在执行本合同过程中应遵循诚实信用原则,如有任何争议应友好协商解决;如协商无果,任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方(盖章):XXXX有限公司

法定代表人(签字):XXXX

乙方(盖章):XXXX建筑公司

法定代表人(签字):XXXX

日期:XXXX年XX月XX日

篇3

甲方(全称):_________