基本信息
文件名称:建设工程施工合同管理与索赔.docx
文件大小:42.39 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-04-02
总字数:约2.17千字
文档摘要

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

建设工程施工合同管理与索赔

甲方(施工方):

甲方名称:______

甲方地址:______

甲方联系方式:______

法定代表人(如有):______

乙方(管理方):

乙方名称:______

乙方地址:______

乙方联系方式:______

法定代表人(如有):______

一、工程描述

1.工程名称与范围

工程名称为______,工程范围为______(详细说明如施工内容、工程规模等)。

工程应符合国家相关标准和甲方特定要求。

2.工程质量要求

乙方应确保施工过程中的管理符合工程设计和质量标准,包括但不限于施工质量、进度、安全等方面的要求。

乙方保证施工质量,自工程交付之日起______年内(具体时长)不出现因施工质量问题导致的工程故障或性能下降。

二、管理服务内容与费用

1.管理服务内容

乙方应按照甲方要求,制定详细的管理计划和措施,确保工程顺利进行。

2.管理服务费用

本合同管理服务费用为______元(大写:______),该费用根据工程范围和管理服务内容计算得出,最终费用以实际服务内容和时长结算为准。

三、施工进度与工期

1.施工进度

乙方应根据工程设计和施工方案,制定合理的施工进度计划,并确保按计划完成工程。

甲方有权要求乙方调整施工进度计划,乙方应予以配合。

2.工期

工程总工期为______天(具体时长),自合同签订之日起计算。

如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

四、索赔与争议解决

1.索赔条件

如因乙方原因导致工程延误、质量不合格或发生安全事故,甲方有权要求乙方进行赔偿。

索赔金额根据实际情况和合同约定计算。

2.争议解决

双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、保密条款

1.保密内容

双方在本合同履行过程中所获得的技术、商业和其他保密信息,均属保密内容。

2.保密义务

双方应严格保守保密信息,未经对方同意,不得向任何第三方泄露或用于其他目的。

3.保密期限

本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年止。

十、合同解除与终止

1.合同解除条件

如一方违反合同约定,严重损害对方权益,对方有权解除合同。

如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。

2.合同终止

合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。

十一、合同生效与变更

1.合同生效

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.合同变更

合同的任何变更,必须以书面形式经双方协商一致后签署,方可生效。

十二、争议解决

1.争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

十四、合同解除与终止

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分,具有与本合同同等的法律效力。

2.解除

除本合同约定的解除条件外,经双方协商一致,可以解除本合同。

若一方出现严重违约行为,另一方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

十五、不可抗力

1.定义

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、战争、政府行为(如政策调整、禁令等)等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间,双方应互相通知,并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任,但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天(具体时长),双方应协商解决合同的履行问题,如变更合同内容或解除合同等。

十六、争议解决

1.协商

本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决。

2.诉讼

若协商不成,双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。

十七、保密条款

1.保密内容

双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息(包括但不限于材料价格、工程设计方案等)予以保密。

2.保密期限

保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年(具体时长)止。

十八、合同生效与有效期

1.生效

本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。

2