【精品】居室装修工程的施工合同7篇
篇1
甲方（业主）：________________
乙方（施工单位）：________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方居室装修工程达成以下协议：
一、工程概况
1.工程地址：________________。
2.居室规格：________________。
3.工程内容：居室装修设计、施工等（详见设计图纸及工程预算表）。
4.工程期限：自本合同签订之日起______天完成。
二、工程价款及支付方式
1.工程总价款为人民币（大写）________________元整（￥______元）。
2.甲方应按以下方式支付工程款：
（1）合同签订后三日内，甲方支付工程预算总造价的______%作为预付款。
（2）施工过程中，按工程进度分期支付工程款。具体支付时间和金额如下：________________。
（3）工程竣工验收合格后三日内支付剩余款项。
三、施工与设计要求
1.乙方应按照双方确认的设计图纸进行施工，确保工程质量。
2.施工过程中，甲方有权对设计提出合理变更要求，乙方应当积极响应并作出相应调整。
3.双方应共同遵守国家及地方的相关施工规范和质量标准。
四、材料设备供应
1.施工所需材料、设备由乙方负责采购，并提供质量合格证明。
2.甲方有权对乙方采购的材料设备质量进行检查，如有质量问题，乙方应负责更换。
五、工程期限及延误责任
1.工程应按本合同约定的工期完成。因乙方原因造成工程延误的，乙方应承担违约责任。
2.因不可抗力因素导致工程延误的，双方应协商解决。
六、工程质量及保修责任
1.乙方应确保施工质量，如因施工质量问题导致的损失，乙方应承担赔偿责任。
2.工程竣工验收后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限及保修责任详见附件。
七、验收及结算
1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的合理期限内组织验收。
2.验收合格后，双方应按照合同约定进行工程结算。
八、违约责任
1.甲乙双方如有一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2.违约金的具体数额及支付方式由双方根据损失情况协商确定。
九、其他约定事项
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。
3.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
篇2
甲方（业主）：____________________
乙方（施工单位）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方居室装修工程达成如下协议：
一、工程概况
1.工程地址：____________________。
2.居室规格：____________________平方米。
3.工程内容：（包括项目列举或附施工图纸及说明）。
4.工程期限：本工程自____年__月__日开工至____年__月__日完工，共____天。如遇不可抗力造成停工，工期顺延。
二、工程价款及支付方式
工程总造价：人民币大写_________元整，小写￥______元。该价款经双方确认，作为本工程的结算依据。工程款支付方式如下：合同签订后开工前支付工程总造价的XX%作为预付款；工程进度过半（XXXX年XX月XX日前）支付总造价的XX%；竣工验收合格后XX日内结清余款。
三、工程要求及质量保证条件
乙方在施工过程中应严格遵守国家有关安全施工规范及操作要求。在施工过程中若发生安全事故由乙方自负，与甲方无关。施工合同应遵照国家标准规范严格执行；如果甲方提出的施工图违反有关规范，乙方可征得甲方同意后进行修正；在施工过程中严禁与其他工种配合不当而造成的损失损坏成品等。若有违反规定或工程质量问题引起返工及安全事故一切经济损失及法律责任由乙方承担并负责赔偿损失及修复工程。工程完工后应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具陈设成品，如造成损失应加倍赔偿。乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场等违约行为所造成的损失由乙方承担并赔偿甲方相应的损失。若甲方不按合同约定付款，每延期一天罚款XX%。否则由此引起的责任费